一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:对申请参加监理投标的潜在投标人进行资格预审的目的是()。

A.排除不合格的投标人

B.选择实力强的投标人

C.排除不满意的投标人

D.便于对投标人能力进行考察

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:当提高建设工程的功能和质量标准时，通常会引起()。

A.投资增加.工期延长

B.投资增加.工期缩短

C.投资减少.工期延长

D.投资减少.工期缩短

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。承包人和分包人是分包合同的当事人，不包括发包人，因此由承包人和分包人对分包工作共同承担责任。

第3题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第4题:节约投资的可能性(或影响投资的程度)从设计阶段到施工开始前()。

A.迅速增加

B.缓慢增加

C.迅速降低

D.缓慢降低

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助方式的政府投资工程，政府需要审批()。

A.资金申请报告

B.开工报告和施工图预算

C.初步设计和概算

D.项目建议书和开工报告

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列可能造成第三者责任损失的是()。

A.投资风险和进度风险

B.进度风险和质量风险

C.质量风险和安全风险

D.安全风险和投资风险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:在CＭ模式中，CＭ单位与设计单位之间是协调关系，这一点()。

A.只适用于代理型cｍ模式，不适用于非代理型cｍ模式

B.不适用于代理型cｍ模式，只适用于非代理型cｍ模式c.既不适用于代理型cｍ模式，也不适用于非代理型cｍ模式d.既适用于代理型cｍ模式，也适用于非代理型

C.模式，不适用于非代理型cｍ模式b.不适用于代理型cｍ模式，只适用于非代理型cｍ模式c.既不适用于代理型cｍ模式，也不适用于非代理型cｍ模式

D.既适用于代理型cｍ模式，也适用于非代理型cｍ模式

正确答案:查看最佳答案

第8题:某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款1200万元。其中:第1年400万元，第2年500万元，第3年300万元，年利率为5%。则该项目的建设期利息为()万元。

A.54.65

B.60.00

C.97.65

D.189.15

正确答案:查看最佳答案

第9题:在建设工程实施过程中，要避免不断提高质量目标的倾向，是质量控制()的要求。

A.全过程控制

B.全方位控制

C.系统控制

D.动态控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，对于非招标的监理工程，除专用条件另有约定外，下列合同文件解释顺序正确的是()。

A.通用条件——协议书——委托书

B.委托书——通用条件——协议书

C.委托书——协议书——通用条件

D.协议书——委托书——通用条件

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列不属于要约邀请的是()

A.拍卖公告

B.招标公告

C.招股说明书

D.投标文件

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。

第13题:监理单位申请资质，经资质审查符合资质等级标准后，由建设行政主管部门颁发()。

A.《工程监理企业资质证书》

B.《监理申请批准书》

C.《营业执照》

D.《监理业务手册》

正确答案:查看最佳答案

第14题:采用邀请招标方式选择工程监理单位时，建设单位的正确做饭是()。

A.只需发布招标公告，不需要进行资格预审

B.不仅需要发布招标公告，而且需要进行资格预审

C.既不需要发布招标公告，也不进行资格预审

D.不需要发布招标公告，怛需要进行资格预审

正确答案:查看最佳答案

第15题:检查承包单位投入工程项目的人力.材料.主要设备及其使用.运行状况，并做好检查记录，是()的职责。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任是()

A.编制工程概算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

B.采用新工艺时，应提出保障施工作业人员安全的措施

C.采用新技术.新工艺时，应对作业人员进行相关的安全生产教育培训

D.工程施工前，应审查施工单位的安全技术措施

正确答案:查看最佳答案

第17题:工程施工前监理实施细则由()送审。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.总监理工程师代表

D.现场监理员

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应()。

A.及时签发《监理通知单》

B.立即报告建设单位

C.及时签发《工程暂停令》

D.立即报告政府主管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第20题:系统外部协调分为近外层和远外层协调，他们不同之处在于()。

A.控制关系不同

B.隶属关系不同

C.合同关系不同

D.利益关系不同

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《建设工程监理规范》，监理工作总结由()编写。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理人员

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，采用直接委托方式确定工程监理单位时，监理合同的组成文件是()。

A.委托书

B.监理实施细则

C.总监理工程师任命书

D.监理规划

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。

第24题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()。

A.工程师助手不得向承包商发出口头指示

B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力

C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力

D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可以直接请工程师确认.取消或改变

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。B项，助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。C项，助手只能行使工程师付托的权力，完成工程师指派的任务。

第25题:关于风险等级可接受性评定的说法，正确的是()。

A.风险等级为大的风险因素是不希望有的风险

B.风险等级为中的风险因素是不可接受的风险

C.风险等级为小的风险因素是不可接受的风险

D.风险等级为很小的风险因素是可忽略的风险

正确答案:查看最佳答案

第26题:下列不属于项目监理机构组织协调方法的是()。

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法

正确答案:查看最佳答案

第27题:影响建设工程投资的是()阶段。

A.方案设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当达到规定的深度并注明()使用年限。

A.最短

B.经济

C.最长

D.合理

正确答案:查看最佳答案

第29题:风险管理过程中，风险识别和风险评价是两个重要步骤。下列关于这两者的表述中，正确的是()。

A.风险识别和风险评价都是定性的

B.风险识别和风险评价都是定量的

C.风险识别是定性的，风险评价是定量的

D.风险识别是定量的，风险评价是定性的

正确答案:查看最佳答案

第30题:建设工程监理实施的前提是()。

A.工程建设文件

B.建设单位的委托和授权

C.有关的建设工程合同

D.工程监理企业的专业化

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:下列关于建设工程监理招标准备的工作，不属于其内容的是()。

A.编制招标方案

B.明确招标范围和内容

C.组织现场踏勘

D.确定招标组织

正确答案:查看最佳答案

第32题:甲公司经过资产重组分立为乙.丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()。

A.乙.丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

B.乙.丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

C.乙.丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D.乙.丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第33题:总监理工程师是实现建设工程监理目标的最高责任者，应是向建设单位和工程监理单位所负责任的承担者，这体现了()原则。

A.公平.公正

B.权责一致

C.总监理工程师负责制

D.综合效益原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:施工阶段项目监理机构的监理人员数量不少于()个。

A.4

B.10

C.5

D.3

正确答案:查看最佳答案

第35题:风险被分为纯风险和投机风险，这是按()来分类的。

A.风险的后果

B.风险的影响范围

C.风险的产生原因

D.风险的性质

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是()。

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:保证设计质量，配合施工.按合同约定参加工程验收工作，是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。

第37题:预测性信息是按照()划分的一种信息。

A.信息性质

B.信息范围

C.信息时间

D.对信息的期待性

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列关于监理规划目标控制的措施中，属于进度控制技术措施的是()。

A.落实进度控制责任，建立进度控制协调制度

B.建立多级网络计划体系，监控施工单位作业计划实施计划

C.建立激励机制，奖励工期提前的施工单位

D.履行合同义务，协调有关各方的进度计划

正确答案:查看最佳答案

第39题:审查确认施工分包单位是()的任务。

A.施工招标阶段

B.施工阶段投资控制

C.施工阶段进度控制

D.施工阶段质量控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:每一项监理工作的具体目标都应确定，完成的时间也应有明确的限定，从而能通过书面资料对建设工程监理工作及其效果进行检查和考核，这是监理工作()的体现。

A.工作的时序性

B.职责分工的严密性

C.完成目标的准确性

D.工作目标的确定性

正确答案:查看最佳答案

第41题:某工程的复杂程度等级评定如下:影响因素权重评分F1=0.47，F2=0.39，F3=0.27，F4=0.18，F5=0.28，F6=0.34，F7=0.45，F8=0.56，F9=0.78，F10=0.88.该工程复杂程度等级的评分应是()分。

A.4.6

B.7.3

C.7.5

D.9.0

正确答案:查看最佳答案

第42题:在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有()。

A.公平性

B.自主性

C.独立性

D.公正性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。

第44题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。

第45题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第46题:王某购买了某住宅楼小区某栋号三层的一个三居室。在装修过程中，王某擅自将一承重墙拆除。有关部门发现后，责令其改正，并可处以()万元罚款。

A.5～10

B.5～30

C.10～30

D.10～20

正确答案:查看最佳答案

第47题:《建设工程质量管理条例》规定.施工单位的质量责任和义务有()。

A.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

B.施工单位有权改正施工过程中发现的设计图纸差错

C.施工单位可以将工程转包给符合资质条件的其他单位

D.施工单位可以将主体工程分包给具有资质的分包单位

正确答案:查看最佳答案

第48题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。

A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务

B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务

C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务

D.分包给不具备相应资质条件的单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。

第49题:下面表述中错误的一项为()。

A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:在下列内容中，属于ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ模式要素的是()。

A.友好

B.信任

C.合作

D.共享

E.参与

正确答案:查看最佳答案

第51题:施工监理服务收费调整系数包括()。

A.专业调整系数

B.工程复杂程度调整系数

C.高程调整系数

D.监理企业资质调整系数

E.工程所在地区调整系数

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:建设工程数据库对建设工程()阶段的目标确定具有重要作用。

A.项目决策

B.方案设计

C.初步设计

D.施工招标

E.施工

正确答案:查看最佳答案

第53题:非计划性风险自留可能由下列原因产生:()。

A.缺乏风险意识

B.风险评价失误

C.风险决策延误

D.风险决策实施延误

E.非基金储备不足

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第55题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第56题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

第57题:施工招标阶段监理工作制度包括()。

A.编制招标文件有关制度

B.合同条件拟定及审核制度

C.设计文件.图纸审查制度

D.组织招标实务有关制度

E.施工组织设计审核制度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。

A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第59题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第60题:进度控制的具体措施有()。

A.技术措施

B.组织措施

C.经济措施

D.激励措施

E.合同措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:组织结构的活动应当遵循的基本原理包括()。

A.要素有用性原理

B.动态相关性原理

C.最大效益性原理

D.主观能动性原理

E.规律效应性原理

正确答案:查看最佳答案

第62题:坚持建设程序在以下几方面有重要意义:()。

A.加快建设进度，提早发挥投资效益

B.依法管理工程建设，保证正常建设秩序

C.科学决策，保证投资效果

D.顺利实施建设工程，保证工程质量

E.顺利开展建设工程监理

正确答案:查看最佳答案

第63题:项目法人责任制是项目法人对()，实行全过程负责的制度。

A.项目的策划.资金筹措

B.项目评估

C.建设实施

D.生产经营.偿还债务

E.资产的保值增值

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:监理单位受业主委托对建设工程实施监理时，应遵守以下基本原则:()。

A.公正.独立.自立

B.守法.诚信.公正.科学

C.严格监理.热情服务

D.综合效益

E.才职相称

正确答案:查看最佳答案

第65题:建设工程的设计工作需要在以下几个方面反复协调:()。

A.同一设计阶段不同专业设计之间的协调

B.不同设计阶段不同专业设计之间的协调

C.不同设计阶段同一专业设计之间的协调

D.与外部环境因素进行协调

E.与技术规范.标准进行协调

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第67题:组织设计应遵循一些基本原则，包括下列的()原则。

A.集权与分权统一

B.专业分工与协作统一

C.动态相关

D.规律效应

E.才职相称

正确答案:查看最佳答案

第68题:对于一个建设工程而言，归档的含义包括()。

A.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交

B.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交

C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

D.建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

E.监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

正确答案:查看最佳答案

第69题:对监理规划内容中人员配备方案应从以下几方面审核:()。

A.专业满足程度

B.人员数量的满足程度

C.专业人员不足时采取的措施是否恰当

D.派驻现场人员计划表

E.职称结构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:工程咨询公司为承包商服务主要有以下几种情况:为承包商提供()。

A.施工阶段全过程服务

B.全方位目标控制服务

C.合同咨询和索赔服务

D.技术咨询服务

E.工程设计服务

正确答案:查看最佳答案

第71题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第72题:平行承发包模式的特点是()。

A.有利于缩短工期

B.有利于减少合同数量

C.有利于质量控制

D.有利于选择承建单位

E.有利于投资控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第74题:我国《建设工程监理与相关服务收费标准》的规定中，将工程复杂程度的等级分为()。

A.简单

B.一般

C.较复杂

D.复杂

E.很复杂

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列说法正确的有()。

A.监理人员包括:总监理工程师，专业监理工程师和监理员，以及总监理工程师代表

B.监理人员的选择除应考虑个人素质外，还应考虑人员总体构成的合理性与

C.总监理工程师应由具有5年以上同类工程监理工作经验的人员担任

D.总监理工程师代表应由具有3年以上同类工程监理工作经验的人员担任

E.专业监理工程师应由具有1年以上同类工程监理工作经验的人员担任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。

第77题:ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ协议需要建设工程的()共同签署。

A.业主

B.设计单位

C.承包商

D.咨询单位

E.主管单位

正确答案:查看最佳答案

第78题:在下列情况中的()，业主可以直接委托工程监理企业。

A.外资工程

B.机密工程

C.规模较小的工程

D.大型工程

E.原工程监理企业续用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--监理工程师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:()。

A.主体结构工程为合理使用年限

B.主体结构工程为10年

C.屋面防水工程为10年

D.屋面防水工程为5年

E.设备安装和装修工程为2年

正确答案:查看最佳答案