节选部分<<湖南监理工程师在线考核真题软件>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是()。

A.定金应以勘察费为基础计算

B.定金应以工程投资额为基础计算

C.定金的比例由当事人自由约定

D.定金只能抵作勘察费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时，定金则作为承担违约责任的一种方式。

第1题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的()。

A.市场竞争力较强

B.市场竞争力较弱

C.生产要素价格较高

D.生产要素成本较高

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是()。

A.编制切实可靠的设计总进度计划

B.落实设计工作技术经济责任制

C.按照设计技术经济定额进行考核

D.审查设计进度计划的合理性和可行性

正确答案:查看最佳答案

第3题:合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整，除此之外一般B不得变更的合同称为()。

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.固定单价合同

D.可调单价合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法称为()。

A.实物法

B.分项详细估算法

C.单价法

D.综合指标法

正确答案:查看最佳答案

第5题:发包人应在()内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。

A.核实竣工结算款支付申请后的7d

B.签发竣工结算支付证书后的14d

C.提交最终结清支付申请后的14d

D.收到承包人提交的竣工结算款支付申请后的7d

正确答案:查看最佳答案

第6题:组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是()。

A.满足施工工艺的要求

B.可增加更多的专业工作队

C.提供工艺或组织间歇时间

D.使各专业队在不同施工段进行流水施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。

第8题:监理工程师对工程项目进行进度控制时，首先应审批承包单位报送的施工总进度计划并制定()。

A.项目进度控制方案

B.项目总进度计划

C.项目质量控制方案

D.项目投资控制计划

正确答案:查看最佳答案

第9题:建设工程投资控制的原理是()。

A.静态控制

B.动态控制

C.循环控制

D.比较控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.投标保证金有效期从提交之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。

第11题:()是指能使企业拥有某种权利，能为企业带来长期的经济效益，但没有实物形态的资产。

A.有效资产

B.无形价值

C.无形资产

D.实际价值

正确答案:查看最佳答案

第12题:工程质量事故处理中，应该由()制定技术处理的施工方案设计。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.以上三方共同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:适用于砂石基层.碎(砾)石基层.沥青结合料基层和面层的压实度测定方法是()。

A.环刀法

B.直接称量法

C.水袋法

D.灌砂法

正确答案:查看最佳答案

第14题:在工程网络计划执行过程中，如果某项工作的进度偏差超过其自由时差，则该工作()。

A.实际进度影响工程总工期

B.实际进度影响其紧后工作的最早开始时间

C.由非关键工作转变为关键工作

D.总时差大于零

正确答案:查看最佳答案

第15题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的竣工为原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。

第16题:质量管理的目的是()。

A.提高企业的信誉

B.提高企业的管理水平

C.保持和提高产品的质量

D.提高企业的经济效益

正确答案:查看最佳答案

第17题:编制工程项目年度计划的依据是()。

A.设计任务书

B.工程项目总进度计划

C.施工组织设计

D.施工图

正确答案:查看最佳答案

第18题:当设备制造过程发生零件质量失控或重大质量事故时。由()下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报建设单位。

A.监理人员

B.监理工程师

C.总监理工程师

D.设备制造单位负责人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有()的特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.检验特殊性

D.终检局限性

正确答案:查看最佳答案

第20题:质量控制统计分析方法中最基本的一种方法是()，其他统计方法一般都要与其配合使用。

A.直方图法

B.分层法

C.排列图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

第21题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的L两条线分别是按各项工作的()安排绘制的。

A.最早开始时间和最迟开始时间

B.最迟开始时间和最迟完成时间

C.最早开始时间和最早完成时间

D.最早开始时间和最迟完成时间

正确答案:查看最佳答案

第23题:工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在()阶段。

A.项目可行性研究

B.项目决策

C.工程设计

D.工程施工

正确答案:查看最佳答案

第24题:当建设单位要求工程变更时，可将《工程变更单》报送给()。

A.上级建设主管部门

B.监理机构

C.设计单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:运用价值工程优化设计方案所得结果是:甲方案价值系数为1.36，单方造价为1200元，重要系数为0.3215;乙方案价值系数为1.28，单方造价为1250元，重要系数为0.2132;丙方案价值系数为1.15，单方造价为1230元，重要系数为0.2886;丁方案价值系数为1.12，单方造价为1180元，重要系数为0.3215。其最佳方案是()。

A.甲方案

B.乙方案

C.丙方案

D.丁方案

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物可划分为一个()。

A.单项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.子分部工程

正确答案:查看最佳答案

第27题:动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息.建设工程需缴纳的固定资产投资方向调节税和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资()。

A.施工预留费

B.生产准备费

C.增加额

D.管理费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:联动无负荷试车费属于()。

A.建设单位的设备购置费

B.建设单位的联合试运转费

C.建设单位的研究试验费

D.施工单位的设备安装工程费

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当()。

A.再次发布招标公告进行招标

B.降低对投标人的资格要求再次招标

C.降低工程质量标准再次招标

D.采用直接发包形式委托施工任务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:重新投标后，投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。

第30题:当各层次标准出现矛盾时，应以上级标准或管理部门的为准，在使用功能方面应遵守()标准。

A.上限

B.下限

C.上限或下限

D.上级

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:根据投标报价的一般编制程序，()是投标报价决策前最接近的工作步骤。

A.熟悉招标文件

B.核算工程量

C.按工程量清单计算和汇总标价

D.分包工程询价

正确答案:查看最佳答案

第32题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。

A.深基坑工程

B.高空作业工程

C.深水作业工程

D.大爆破工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

第33题:国产设备的原价一般是指()。

A.出厂价

B.出厂价与运费.装卸费之和

C.设备市场价

D.设备成本价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:监理单位监控设计进度的工作是()。

A.建立建全设计技术经济定额

B.编制设计总进度计划

C.核查分析设计图纸进度

D.组织设计各专业之间的协调工作

正确答案:查看最佳答案

第35题:审查设备及安装工程概算时，应把重点集中在()的计算方面。

A.设备原价及运杂费

B.设备安装费用

C.设备购置费

D.设备清单和安装费用

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设单位应当自工程竣工验收合格起()内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.7日

B.14日

C.15日

D.28日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度，建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务，下列有关说法正确的是()。

A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务

B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务

C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务

D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务，工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务，工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。

第38题:涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经()审批后方可实施。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.原施工图审查机构

正确答案:查看最佳答案

第39题:建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的()。

A.质量要求

B.质量水平

C.质量宗旨和方向

D.质量策划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:质量事故技术处理方案，一般应委托()提出，由其他单位提供的技术处理方案，也应经该单位同意签认。

A.事故责任单位

B.建设单位

C.监理单位

D.原设计单位

正确答案:查看最佳答案

第41题:为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应()。

A.首选确定短期目标，然后在逐步明确总目标

B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标

C.将施工进度总目标从不同角度层层分解

D.将施工进度总目标直接按计划期分解

正确答案:查看最佳答案

第42题:在建设工程勘察合同的履行中，关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。

A.合同生效后5天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金

B.勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比

C.提交勘察成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用

D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

第43题:对于工地交货的大型设备，运至工地后通常先由()进行组装.调整和试验。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.制造厂家

正确答案:查看最佳答案

第44题:质量事故调查组提出的质量事故处理意见经相关单位研究并完成技术处理方案后由()审核签认。

A.调查组负责人

B.监理工程师

C.设计单位技术负责人

D.施工单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第45题:物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和()。

A.物资加工计划.物资订货计划

B.物资采购计划.物资加工计划

C.物资需求计划.物资储备计划

D.物资申请计划.物资采购计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

第47题:GB/T19000-2000族标准质量管理原则中，管理的系统方法不包括()。

A.系统目标

B.系统分析

C.系统工程

D.系统管理

正确答案:查看最佳答案

第48题:下列费用中，()是指为本建设[程提供项目建议书.可行性研究报告及设计文件等所需费用。

A.临时设施费

B.工程监理费

C.工程保险费

D.勘察设计费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价

C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货，不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时，可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包，可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。

第50题:采用固定总价合同时，发包方承担的风险是()。

A.宴物工程量变化

B.工程单价变化

C.工期延误

D.工程范围变更

正确答案:查看最佳答案

第51题:某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%，实际完成合同计划价的70%，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为()。

A.超支100万元.超前50万元

B.超支50万元.拖后100万元

C.节约50万元.拖后100万元

D.节约100万元.超前50万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:大型建设项目总进度目标论证的核心工作师通过编制()，论证总进度目标实现的可能性。

A.总进度纲要

B.施工组织总设计

C.总进度规划

D.各子系统进度规划

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于双代号网络计划中姜键工作的说法，正确的是()

A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作

C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零

D.自始至终自关键工作组成的线路总持续时间最短

正确答案:查看最佳答案

第54题:在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟()。

A.5天，但不影响总工期

B.1天，但不影响总工期

C.5天，并使总工期延长1天

D.4天，并使总工期延长2天

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:下列费用中，属于规费的是()

A.环境保护费

B.文明施工费

C.工程排污费

D.安全施工费

正确答案:查看最佳答案

第56题:工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。这体现了建设工程质量特性中的()。

A.适应性

B.耐久性

C.安全性

D.经济性

正确答案:查看最佳答案

第57题:建筑工程施工质量验收统一标准和规范体系在使用过程中必须()使用。

A.单独

B.混合

C.配套

D.交叉

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前28天。

第59题:质量特性值在正常的波动范围内一般是由()原因引起的。

A.偶然性

B.系统性

C.波动性

D.整体性

正确答案:查看最佳答案

第60题:工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是()。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:对制造周期长的设备，项目监理机构可采取()的方式实施设备质量控制。

A.目标监控

B.巡回监控

C.定点监控

D.设置质量控制点监控

正确答案:查看最佳答案

第62题:总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批，体现了施工阶段投资控制中()的主要工作。

A.进行工程计量和付款签证

B.对完成工程量进行偏差分析

C.审核竣工结算款

D.处理施工单位提出的工程变更费用

正确答案:查看最佳答案

第63题:在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于()。

A.直接费

B.其他直接费

C.企业管理费

D.现场管理费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200M3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300M3，按企业定额该子项基价为100元/M3，则该土方开挖的单位报价应为()元/M3。

A.300

B.200

C.150

D.100

正确答案:查看最佳答案

第65题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:编制施工招标项目的资格预审文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”和“资格审查办法”;编制施工招标项目的招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”.“评标办法”和“通用合同条款”。

第66题:在现场配制的材料，()应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在现场配制的材料，施工单位应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。

第67题:关于机电设备招标的说法，错误的是()。

A.可以采用公开招标或邀请招标方式

B.招标程序与施工招标基本相同

C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同

D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。

第68题:工程承包单位在购置施工材料和生产设备时，应向()申报，经对材料和生产设备订货清单按设计要求逐一审核后，方可加工订货。

A.业主

B.设计单位代表

C.监理工程师

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

第69题:工程质量统计分析方法中，因果分析图的主要作用是()。

A.反映质量的变动情况

B.判断工程质量是否处于受控状态

C.对工程项目的总体质量进行评价

D.系统整理分析某个质量问(结果)与其产生原因之间的关系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:下列实际进度检测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是()。

A.定期收集进度报表资料

B.现场实测实量已完工程量

C.进行实际进度与计划进度的对比分析

D.确定本期已累计完成的工作量

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第72题:下列关于流水施工参数的说法中，正确的是()。

A.流水强度是指完成一个施工段所需要耗用的时间

B.流水步距的大小与施工过程数相关

C.相邻两个施工过程(或专业队)相继开始的施工最小时间间隔为流水步距

D.流水强度与所投入的资源种类无关

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:为在一定的范围内获得最佳秩序，对活动和其结果规定的共同的和重复使用的规则.指导原则或特性文件是()。

A.标准

B.规范

C.指示

D.体系

正确答案:查看最佳答案

第74题:影响工程质量的因素中，()是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。

A.人员素质

B.工程材料

C.机械设备

D.环境条件

正确答案:查看最佳答案

第75题:在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是()。

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第76题:根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的评标。

第77题:当监理工程师接受建设单位的委托对建设工程实施全过程监理时，为了有效地控制建设工程进度，监理工程师最早应在()阶段协助建设单位确定工期总目标。

A.前期决策

B.设计准备

C.建设准备

D.施工准备

正确答案:查看最佳答案

第78题:某工程设备采购合同签订时，设备有关材料的物价指数为120，人工成本指数为80，设备合同价为8.2万美元，双方合同明确，合同价中固定费用占20%，材料费用占56%，人工成本占24%，三个月后交货采用报考结算。结算时，材料物价指数为150，人工成本指数为88，则设备的结算款是()万美元。

A.8.3152

B.8.5232

C.9.5448

D.9.5232

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:在下列实际进度与计划进度的比较方法中，()既可以用来比较进度计划中工作的实际进度与计划进度，也可以根据进度偏差预测其对总工期及后续工作影响程度。

A.前锋线比较法

B.s形曲线比较法

C.双比例单侧横道图比较法

D.双比例双侧横道图比较法

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:敏感性分析的步骤包括()。

A.选定需要分析的不确定因素

B.计算确定因素的临界点

C.计算因不确定因素变动引起的评价指标的变动值

D.计算敏感度系数并对敏感因素进行排序

E.确定进行敏感性分析的经济评价指标

正确答案:查看最佳答案

第81题:按照《建筑安装工程费用项目组成》[建标()44号]的规定，材料费包括(ABDE)。

A.供应价格

B.材料场内运输损耗

C.材料操作损耗

D.运杂费

E.对建筑材料.构件和建筑物进行一般鉴定和检查所发生的费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第83题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第84题:下列费用中，属于安全文明施工费的有()。

A.环境保护费用

B.设备维护费用

C.脚手架工程费用

D.临时设施费用

E.工程定位复测费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第86题:企业定额是根据()制定的。

A.企业的人员技能

B.施工机械装备程度

C.施工生产的技术水平

D.现场管理水平

E.企业管理水平

正确答案:查看最佳答案

第87题:某工程单代号网络计划如下图所示(图中节点上方数字为节点编号)，其中***()

A.1-2-3-8

B.1-2-3-6-8

C.1-2-5-6-8

D.1-2-5-7-8

E.1-4-7-8

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:以下属于施工阶段投资控制的技术措施的是()。

A.编制资金使用计划，确定.分解投资控制目标

B.复核工程付款账单，签发付款证书

C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更

D.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性

E.在施工中进行投资跟踪控制，及时发现偏差并采取纠偏措施

正确答案:查看最佳答案

第89题:为了全面准确地了解进度计划的执行情况，监理工程师必须做好()工作。

A.派监理人员常驻现场，检查进度计划的实际执行情况

B.定期收集进度报表资料

C.经常亲自到工地检查

D.与施工单位取得联系

E.定期召开现场会议

正确答案:查看最佳答案

第90题:下列进度计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有()。

A.工程项目览表

B.投资计划年度分配表

C.年度设备平衡表

D.工程项目进度平衡表

E.年度建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

第92题:施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应具备的条件包括()。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料.构配件和设备的进场试验报告

D.有设计.施工.监理单位分别签署的竣工决算书

E.有施工单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第93题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范，是进行()的重要依据。

A.工程建设验收

B.工程建设勘察

C.工程建设监理

D.工程建设设计

E.工程建设施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。

第95题:根据我国现行规定，施工图预算的编制可采用()两种计价方法。

A.工料单价法

B.实物法

C.扩大指标法

D.功能成本法

E.综合单价法

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于分析偏差对后续工作及总工期的影响，具体分析步骤为()。

A.比较实际进度与计划进度

B.分析出现进度偏差的工作是否为关键工作

C.分析进度偏差是否大于总时差

D.分析进度偏差是否大于自由时差

E.重新编制进度计划网络图

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:在对实施的进度计划分析的基础上，进度计划的调整方法有()。

A.改变某些工作间的逻辑关系

B.缩短某些工作的持续时间

C.分析偏差对后续工作及总工期的影响

D.确定工程进展速度曲线

E.编制进度计划书

正确答案:查看最佳答案

第98题:在工程项目施工图设计阶段，监理工程师应对设计文件进行审查，审查的内容包括()。

A.设计文件的规范化

B.结构的安全性

C.施工工艺的先进性

D.施工机械化程度

E.施工的可行性

正确答案:查看最佳答案

第99题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第100题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。

A.工程合同文件

B.工程变更设计文件

C.施工现场质量管理制度

D.工程材料试验的技术标准

E.工程施工质量验收标准

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问的。

第102题:监理工程师应对设计变更进行严格控制，同时还应注意的问题有()。

A.随时掌握国家政策.法规的变化

B.加强对设计阶段的质量控制

C.严格控制设计变更的签批手续，以明确责任，减少索赔

D.对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑，确定其必要性

E.对施工图节点做法的可施工性应根据科学的理论做出评判

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。

第104题:项目可行性研究报告中，投资估算的主要内容包括()。

A.成本费用估算

B.流动资金估算

C.风险程度分析

D.投资估算表

E.建设投资估算

正确答案:查看最佳答案

第105题:工程质量缺陷可分为()。

A.可整改质量缺陷

B.不可整改质量缺陷

C.暂时质量缺陷

D.永久质量缺陷

E.常规质量缺陷

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:工程项目一般要经历()三个时期。

A.投资前期

B.生产经营时期

C.建设时期

D.存活期

E.衰退期

正确答案:查看最佳答案

第107题:某工程双代号时标网络计划如下图所示，***正确的结论有()。A.工作

A.关键工程b.工作

B.工作b的自自时差为2天c.工作

C.工作c的总时差为零d.工作

D.工作d的最迟完成时间为第8天e.工作

E.工作e的最早开始时间为第2天

正确答案:查看最佳答案

第108题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第109题:在建设工程进度控制系统中，工程项目建设单位编制的进度计划包括()。

A.工程项目前期工作计划

B.工程项目施工进度计划

C.工程项目年度计划

D.施工准备工作计划

E.工程项目建设总进度计划

正确答案:查看最佳答案

第110题:项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有()。

A.编制工程项目总进度计划

B.编制监理进度计划

C.审查设计进度计划

D.审查施工进度计划

E.确定工期总目标

正确答案:查看最佳答案

第111题:建设项目的竣工决算由()组成。

A.竣工验收标准

B.竣工决算报告说明书

C.竣工工程平面示意图

D.竣工决算报表

E.工程造价比较分析

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。

第113题:下列文件中，需要由总监理工程师签署意见的有()。

A.开工报审表

B.检验批验收记录

C.分项工程验收记录

D.分部工程报验表

E.施工控制测量成果报验表

正确答案:查看最佳答案

第114题:下列报审.报验表中，只需由专业监理工程师Q签署审查意见的有()。

A.分部工程报验表

B.单位工程竣工验收报审表

C.施工控制测量成果报验表

D.工程材料.构配件.设备报审表

E.分包单位资格报审表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:监理工程师审查承包商提交的施工进度计划时发现，该计划符合要求工期，但分期施工不能满足分批动用的需要，此时应进行的工作内容包括()。

A.及时向承包商发出整改通知书

B.要求承包商增加施工力量

C.协助承包商修改施工进度计划

D.要求承包商重新确定施工方案

E.协助分包商修改施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

第116题:确定关键线路的依据是()

A.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差都为零

B.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差都相等

C.从起点节点开始到终点节点为止，线路时间最长

D.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差最小

E.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差最小

正确答案:查看最佳答案

第117题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--湖南监理工程师在线考核真题软件请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第118题:进口设备抵岸价的构成部分有()。

A.设备到岸价

B.外贸手续费

C.设备运杂费

D.进口设备增值税

E.进口设备检验鉴定费

正确答案:查看最佳答案

第119题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。