一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某施工分包合同约定，由总承包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。

A.总承包单位.出租单位.监理单位.建设单位

B.总承包单位.出租单位.安装单位.分包单位

C.总承包单位.分包单位.出租单位.建设单位

D.总承包单位.分包单位.安装单位.建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。

A.撤销安全生产许可证

B.吊销安全生产许可证

C.暂扣安全生产许可证并限期整改

D.责令停止生产,并处罚款

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.工程项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于建筑节能的说法，正确的是()。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产.使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建筑节能的规定。A选项，不符合节能强制性标准的项目，已经建成的，不得投入生产和使用。B选项，应为鼓励使用节能建筑材料和节能设备，C选项，地方人民政府鼓励安装使用太阳能热水系统。

第4题:甲.乙因合同纠纷申请仲裁。甲.乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲.乙共同选定。仲裁庭合议时产生了三种不同意见，仲裁庭应当()作出裁决。

A.按多数仲裁员的意见

B.按首席仲裁员的意见

C.提请仲裁委员会

D.提请仲裁委员会主任

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是()。

A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有

B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址.古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续

C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘

D.特别重要的建设工程范围内的考古调查.勘探.发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施

正确答案:查看最佳答案

第6题:某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。

A.10月15日

B.10月22日

C.11月14日

D.12月14日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建筑法》第10条规定:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。

第7题:关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是()

A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系

B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察.设计或施工

C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察.设计或施工的企业签订合同

D.工程总承包企业可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受建设单位委托，按照合同规定，代表建设单位对工程的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务，工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察.设计.施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察.设计.供货.施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察.设计.供货.施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同额履行。《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》规定，工程总承包单位可以接受建设单位委托，按照合同约定承担工程项目管理业务，但不应在同一个工程项目上同事承担工程总承包和工程项目卦理业务，也不应与承担工程总承包或者工程项目管理业务的另一方企业有隶属关系或者其他利害关系

第8题:劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表.同级工会代表.用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由()担任。

A.同级工会代表

B.劳动行政部门代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员

正确答案:查看最佳答案

第9题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。

A.丙先行代为清偿

B.甲和丙**支付

C.甲先行支付

D.甲和丙**支付

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于()。

A.A 仲裁委员会所在地的基层人民法院

B.仲裁协议签订地的中级人民法院

C.仲裁协议签订地的基层人民法院

D.A 仲裁委员会所在地的中级人民法院

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的限制

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。

A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任

B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修

C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持

D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由()负责调查。

A.国务院

B.事故发生地市级人民政府

C.事故发生地省级人民政府

D.事故发生单位所在地市级人民政府

正确答案:查看最佳答案

第14题:工程建设中拟采用的新技术.新工艺.新材料.不符合现行()规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.国家技术标准

B.强制性标准

C.行业质量标准

D.地方质量标准

正确答案:查看最佳答案

第15题:甲向乙借款20万元，借期1年，月利率3%0到了还款期限，甲归还乙21.2万元，利息按照央行同类贷款利率记取(月利率0.5%)，比约定利息减少了6.0万元。乙就此事向法院起诉。法院予以保护的利息最高金额为()。

A.1.2万元

B.4.0万元

C.4.8万元

D.7.2万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍，超出部分的利息不予保护。因此，法院予以保护的利息最高金额为:20×4×0.5%×12=4.8万元。

第16题:关于招标人终止招标要求的说法，正确的是()。

A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件.招标文件的潜在投标人

B.已经发售的资格预审文件.招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件.招标文件的费用

C.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息

D.应当及时发布公告

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()。

A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴.补贴和奖金

B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付

C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

D.劳动者在婚丧假期间,用人单位可以不支付工资

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于施工企业承揽工程的说法，正确的是()。

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员

D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建筑法》规定，建筑施工企业转让.出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。P70.

第19题:工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，该行业标准()。

A.即行废止

B.行业标准优先适用

C.国家标准优先适用

D.两个同时适用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《标准化法》规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。在国家标准公布之后，该项行业标准即行废止。

第20题:根据《著作权法》著作权是()

A.随作品的发表而自动产生

B.随作品的创作完成而自动产生

C.在作品上加注版权后自动产生

D.在作品以一定的物质形态固定后产生

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《合同法》，下列关于委托合同的表述中，正确的是()。

A.原则上受托人有权转委托，不必征得委托人同意

B.无偿的委托合同，因受托人一般过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失

C.有偿的委托合同，受托人处理事务所需的必要费用，应当先行垫付

D.委托人或者受托人均可以随时解除委托合同，但造成对方损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是()

A.李某

B.施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部

D.施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行

B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止.中断

C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼

D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于规划许可证的说法正确的是()。

A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可

B.出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批

C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可

D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。

A.施工合同

B.买卖合同

C.运输合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对()分别处以罚款。

A.建设单位和监理单位

B.监理单位和施工单位

C.建设单位和设计单位

D.建设单位和施工单位

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据有关规定，关于施工现场专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有()。

A.总承包单位根据不同专业，按照建筑面积或作业人数配备专职安全员

B.专业承包单位应当至少配备2名专职安全员，并根据承担的工程量和施工危险程度增加

C.劳务分包单位可以只配备兼职安全巡查员

D.专业交叉施工多.作业难度大的工程项目，应当在法定标准上适当增加配备专职安全员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。

A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为

D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为

正确答案:查看最佳答案

第29题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是()。

A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复

B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工

C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工

D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工

正确答案:查看最佳答案

第30题:合同中具有相对独立性，效力不受合同无效.变更或者终止影响的条款是()条款。

A.违约责任

B.解决争议

C.价款或酬金

D.数量和质量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:下列个人所得，属于个人所得税的征税范围的是()。

A.保险赔款

B.国家发行的金融债券利息

C.抚恤金

D.偶然所得

正确答案:查看最佳答案

第32题:甲承包商于2009年3月6日以32元/千克的价格向乙建材商订购了一批工程材料。到了约定提货的最后期限，甲仍未提货。此后不久，这种材料的市场价格上涨为36元/千克。甲去提货时，乙建材商要求甲补交4元/千克的价差。对此，正确的解决办法是()。

A.应执行原价格

B.甲应承担大部分价差

C.应执行新价格

D.甲承担一半价差

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政指导行为

D.调解行为以及法律规定的仲裁行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。

A.3

B.2

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是()。

A.一方以欺诈.胁迫的手段订立合同

B.代理人超越权限订立的合同

C.以合法形式掩盖非法目的的合同

D.违反地方法规强制性规定的合同

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:关于评标规则的说法,正确的是()。

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标

C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于法人的说法，正确的是()。

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并.分立的.应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是法人的分类。A选项，法人分为行政法人.事业法人.社团法人。C选项，有独立经费的机关法人从成立之日起取得法人资格。D选项，依法需要办理法人登记的具有法人条件的事业单位，经批准取得法人资格，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起具有法人资格。

第39题:某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故，()。

A.由监理单位承担主要责任

B.由建设单位承担主要责任

C.由分包单位承担主要责任

D.由总承包单位承担主要责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护.文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第41题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.公司向甲施工企业承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任，《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行.采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第42题:下列法规中，属于部门规章的是()。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《北京市建筑市场管理条例》

C.《重庆市建设工程造价管理规定》

D.《招标公告发布暂行办法》

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是()。

A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用

C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文

D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于行政复议的说法，正确的是()。

A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议

B.在行政复议中随时可以调解

C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为

D.行政复议决定具有终局性

正确答案:查看最佳答案

第45题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。

A.合同正常履约

B.未发生违约行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.同签订地法院

正确答案:查看最佳答案

第47题:甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运中一个区段的运输，乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中，丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故，给甲承包商造成了损失。下列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是()。

A.丙应对此承担全部责任

B.乙对全程运输承担义务

C.乙仅对自己的运输区段负责

D.甲应直接要求丙赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第48题:下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是()。

A.级别管辖

B.地域管辖

C.仲裁管辖

D.移送管辖

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况，关于甲.乙行为的说法，正确的是()。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

正确答案:查看最佳答案

第50题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。

A.甲的地役权因办理等级而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

正确答案:查看最佳答案

第51题:王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。

A.560

B.1360

C.800

D.1120

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:P148第3段。休息日安排劳动者加班，应支付不低于200%的工资报酬；法定节假日安排工作的，支付不低于300%的工资报酬。

第52题:根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是()。

A.厂房

B.可转让的专利权

C.生产原材料

D.公立幼儿园的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。

第53题:在招标投标中,关于履约保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金

B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的

C.履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金

D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于法人的说法，正确的是()。

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并.分立的.应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:关于仲裁的说法，正确的是()。

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理

B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理

D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定中止执行情形的是()。

A.执行案件申请入撤销请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权利人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

正确答案:查看最佳答案

第57题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

第58题:下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是()。

A.建设工程实行总分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权

B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任

C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

正确答案:查看最佳答案

第59题:某建筑工程竣工验收移交使用后，局部横梁出现变形和裂纹，施工单位应建设单位要求，进行了抢修处理，后经检测分析发现横梁截面尺寸设计过小导致，则维修费应由()承担。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.建设单位和设计单位

正确答案:查看最佳答案

第60题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或力理开工报告之前

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:《合同法》所称的不可抗力是指()。

A.不能预见.不能避免并不能克服的客观情况

B.不能预见但能够避免的客观情况

C.能够预见但不可避免.不能克服的客观情况

D.能够预见.可以避免但不能克服的客观情况

正确答案:查看最佳答案

第62题:合同债权人免除对方的债务，可以导致合同()。

A.解除

B.被追认

C.未成立

D.权利义务终止

正确答案:查看最佳答案

第63题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:建设工程施工合同实质上是一种特殊的()。

A.技术合同

B.买卖合同

C.委托合同

D.承揽合同

正确答案:查看最佳答案

第65题:关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是()

A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少

B.停工薪期一般不超过12个月

C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D.工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

正确答案:查看最佳答案

第66题:甲.乙双方因合同纠纷于2009年4月22日提起民事诉讼，人民法院于2009年5月4日作出了判决书并发生了法律效力，但甲对此判决不服，要求申请再审的，则应当在()前提出。

A.2009年7月22日

B.2009年11月4日

C.2010年5月4日

D.2011年5月4日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:电工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了2个月的试用期，该公司电工最低档工资为2000元，与张某约定的工资为2200元，当地最低工资标准为1500元，则张某在试用期的工资不得低于()元。

A.1200

B.1500

C.1600

D.1760

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。

A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用

B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物

正确答案:查看最佳答案

第69题:实行开工报告制度的建设工程，其开工报告是指()。

A.施工单位向监理工程师提交的开工报告

B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告

C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告

D.施工单位项目部向公司总部提交的报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度，性质上与施工许可证审批制度相同，主要是审查建设单位应具备的开工条件，由建设单位向政府主管部门申报，选项B是正确的。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于买卖合同的说法，正确的有()。

A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有

B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买

C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物

D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物

E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是买卖合同的规定，C选项，买受人已支付标的物总价75%以上的，(出卖人有权，只是法院不支持)，卖人主张取得标的物的，法院不予支持。D选项，主物不合符约定而解除合同的，效力及于从物。从物不符合解除合同的，不及于主物。

第71题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括()。

A.有施工单位签署的工程保修书

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

E.有勘察.设计.施工单位共同签署的质量合格文件

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《仲裁法》的规定，仲裁协议的形式应是书面形式。当事人申请仲裁，应当符合的条件包括()。

A.有仲裁协议

B.有具体的适用条款

C.有具体的仲裁请求和事实.理由

D.有证据和证据来源.证人姓名和住所

E.属于仲裁委员会的受理范围

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:工程监理单位的义务包括()。

A.依法承担工程监理业务

B.对有隶属关系或其他利害关系的回避

C.依法对设计文件进行技术交底

D.依法参与建设工程质量事故分析

E.依法实行工程监理

正确答案:查看最佳答案

第74题:按照《节约能源法》.《循环经济促进法》的规定，我国目前主要采取的节能激励措施包括()。

A.安排专项节能财政资金

B.给予节能产业税收优惠

C.对节能项目信贷支持

D.节能价格策略

E.限制高能耗进口

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列关于两阶段招标说法正确的是()。

A.技术复杂项目和无法精确拟定技术规格的项目适用两阶段招标

B.第一阶段提出不带价格的技术方案

C.第二阶段提交投标保证金

D.第二阶段提交最终的技术方案和投标报价

E.第一阶段既要提交技术方案还要提交投标保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:下列选项中不属于要约邀请的有()。

A.商品价目表

B.投标书

C.招标公告

D.拍卖公告

E.符合要约规定的售楼广告

正确答案:查看最佳答案

第77题:第二审人民法院认为原审判决认定事实错误或者认定事实不清，证据不足的，()。

A.只能依法改判

B.可以查清事实后改判

C.只能发回原审人民法院重审

D.判决驳回上诉，维持原判

E.可以裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有()。

A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人

B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关

C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人

D.建筑施工企业的分公司.区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员

E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。

A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担

B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担

C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担

D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担

E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修

正确答案:查看最佳答案

第80题:下列合同中，属于可变更.可撤销合同的()。

A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同

B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同

C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同

D.建设单位为偷税而订立的施工合同

E.村民胁迫施工企业订立的供货合同

正确答案:查看最佳答案

第81题:根椐《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有().

A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤

B.在施工现场斗殴受伤

C.在施工现场因工作原因受到事故伤害

D.施工期间醉酒坠落致残

E.在办公场所内因劳资纠纷自杀

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:抵押人转让抵押物所得的价款，应当()。

A.予以冻结

B.划拨给抵押人

C.向公证机关提存

D.向与抵押权人约定的第三人提存

E.向抵押权人提前清偿

正确答案:查看最佳答案

第83题:关于地役权,下列表述正确的是()。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同签订时设立

D.地役权自地役权合同生效时设立

E.未经登记,不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。

A.监理工程师

B.施工作业班组

C.施工作业人员

D.现场安全员

E.现场技术员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场()设置明显的安全警示标志。

A.楼梯口

B.配电箱

C.塔吊

D.基坑底部

E.施工现场出口处

正确答案:查看最佳答案

第86题:项目专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中应当履行的职责有()。

A.查阅在建项目安全生产有关资料.核实有关情况

B.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

C.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

D.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会

E.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于招标的范围，下列说法正确的有()。

A.关系社会公共利益.公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标

B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标

C.使用国有资金占控股或主导地位的项目应当公开招标

D.在建工程追加的附属小型工程，原中标人具备承包能力的可以不招标

E.关系社会公共利益.公众安全的公用事业项目当投资额超过一定的额度时必须进行招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:《绿色施工导则》中关于对临时用地指标.临时用地保护的规定说法正确的是()。

A.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率不大于90%。

B.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。

C.红线外临时占地应尽量使用荒地.废地，少占用农田和耕地。工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形.地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

E.施工场地道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列情形中，不得撤销的要约包括()。

A.要约人确定了承诺期限

B.要约人明确表示要约不可以撤销

C.撤销的通知在要约到达后才到达受要约人

D.撤销的通知在承诺通知发出之后到达受要约人

E.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于调解法律效力的说法，正确的有()。

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力

B.仲裁调解书经人民法院确认后，即发生法律效力

C.经人民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力

D.经调解组织调解达成的调解协议，具有强制执行的法律效力

E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:有下列()情形之一的，应急预案应当及时修订并归档。

A.依据的法律.法规.规章.标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的

B.应急指挥机构及其职责发生调整的

C.面临的事故风险发生重大变化的

D.应急资源发生变化的

E.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制标准

C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准

D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程

E.直接指定分包人分包专业工程

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《担保法》，除双方认为需要约记的其他事项外，下列条款中，诚于保证合同应当包含的内容有()

A.被保证的主债权种类

B.保证人的资产状况

C.保证的期间

D.保证的方式

E.保证担保的范围

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有()。

A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发

B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗

C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任

D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸脯刺伤

E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀

正确答案:查看最佳答案

第95题:某建筑工程投入使用后发现存在设计问题造成的质量缺陷，则处理方式正确的是()。

A.由设计单位进行修复

B.先由施工单位负责维修，后向建设单位索赔

C.先由施工单位负责维修，后向设计单位索赔

D.由建设单位负责维修，后向设计单位索赔

E.建设单位可就施工单位的维修向设计单位索赔

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于申请领取施工许可证的说法，正确的有()。

A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证

B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件

C.法律.行政法规和省.自治区.直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件

D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金

E.在城市.镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:下列人员属于生产经营单位的“主要负责人”的是()。

A.项目经理李某

B.法定代表人张某

C.总经理董某

D.技术负责人

E.安全总监

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有()。

A.违反法律.行政法规强制性规定的劳动合同

B.由用人单位提供的格式劳动合同

C.用人单位免除自己法定责任.排除劳动者权利的劳动合同

D.与用人单位代理人签订的劳动合同

E.未明确规定合同期限的劳动合同

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的()，书面通知被监理的建筑施工企业。

A.工程监理单位

B.工程监理人员的名单

C.工程监理权限

D.工程监理的内容

E.工程监理入场时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年最新江苏省南京一级建造师法律法规答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！