一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。

A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同

B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。关于以上描述的说法不正确是()。

A.约定的期间是除斥期间

B.法定视为认可的情况

C.双方的约定无效

D.约定的期间是不可变的期间

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。

A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任

B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修

C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持

D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水.养护用水.冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水

B.市政自来水

C.雨水

D.中水

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:下列各项中属于行政处分的方式是()。

A.没收非法财产

B.吊销营业执照

C.行政拘留

D.警告.记过.撤职.开除

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于法的效力层级的说法，正确的是()。

A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定

B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章

C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法

D.行政法规的法律地位仅次于宪法

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于抵押实现的说法，正确有是()。

A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

D.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是抵押权的实现，选项A，抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分有债务人清偿，选项C.D，同一财产上两个以上债权上抵押，抵押合同已经登记的，按登记的先后顺序清偿，如果未登记的，抵押合同给按照后同生效的先后顺序清偿。

第7题:某建筑企业员工在工程施工中受伤，员工近亲属认为应属于工伤，建筑企业不认为是工伤，则应由()对是否属于工伤承担举证责任。

A.员工

B.建筑企业工会组织

C.建筑企业

D.社会保险行政部门

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()。

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

正确答案:查看最佳答案

第9题:甲向某出版社乙去函，询问该出版社是否出版了《现行建筑施工规范大全》资料，乙立即向甲邮寄了《现行建筑施工规范大全》两套，共380元，甲认为该书不符合其需要，拒绝接受，双方因此发生了争议。从本案来看甲乙之间()。

A.合同已经成立

B.合同未成立

C.已经完成要约和承诺阶段

D.合同是否成立无法确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同成立必须满足三个一般要件:存在订约当事人.订约当事人对主要条款达成一致.经历要约与承诺两个阶段。本题没有经过订约双方协商，就合同主要条款达成一致意见，因此合同尚未成立。

第10题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.同签订地法院

正确答案:查看最佳答案

第11题:2011年4月10日，某公司的主要负责人张某在生产经营中未履行安全生产管理职责，导致生产安全事故的发生并受到刑事处罚。根据相关法律的规定，张某自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.8

B.7

C.6

D.5

正确答案:查看最佳答案

第12题:某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2014年7月2日完工，后安装工程于2014年6月5日经建设.设计.监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为()。

A.2014年7月2日

B.2014年6月5日

C.2014年6月8日

D.2014年6月20日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:关于仲裁审理的说法,正确的是()。

A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决

B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理

C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决

D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求

正确答案:查看最佳答案

第14题:在建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是()。

A.应当使用散装水泥

B.应当使用预拌混凝土

C.禁止损毁耕地烧砖

D.禁止远距离运输

正确答案:查看最佳答案

第15题:以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自()设立。

A.签订抵押合同时

B.建筑物竣工验收时

C.登记时

D.竣工验收合格时

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《建筑法》的规定，对建筑工程实行总承包时，总分包单位质量责任的表述中，不正确的是()。

A.工程质量由工程总承包单位负责

B.工程质量由工程总承包单位和发包人共同负责

C.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，分包单位应当接受总承包单位的质量管理

D.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。

A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练

C.参加生产安全施工的调查和处理工作

D.协调配备项目专职安全生产管理人员

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于物权保护的说法，正确的是()。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵华物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属.内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现:混凝土基础工程出现渗漏，部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是()。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题承担责任

D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第20题:设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。

A.16

B.5

C.8

D.13

正确答案:查看最佳答案

第21题:建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场.

A.12

B.36

C.45

D.24

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:文物行政部门应该在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

第22题:不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.国务院主管部门

B.最高人民法院

C.国务院

D.全国人大常委会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。

第23题:关于施工企业资质序列的说法，正确的是()。

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业

B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业

C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位的安全责任包括()。

A.编制基坑支护专项施工方案

B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议

C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准

D.发现安全事故隐患后置之不理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:某工程符合法定开丁条件，但因工期紧未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，对此，主管部门适当的处理为()。

A.责令停止施.工

B.责令其改正

C.只对建设单位罚款

D.只对施工单位罚款

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺.设备.材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门

C.省级以上人民政府建设行政主管部门

D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门

正确答案:查看最佳答案

第27题:甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊,关于该合同中当事人务的说法正确的是()。

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为()万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P37“(三)抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。

第29题:甲是某施工项目塔吊司机，在施工作业时违反安全操作规程，出现事故，导致另三职工死亡，对甲的行为应当()。

A.重大责任事故罪处

B.重大劳动安全事故罪处理

C.工程重大安全事故罪处

D.意外事件处理

正确答案:查看最佳答案

第30题:下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()

A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的

B.转让安全生产许可证擅自进行生产的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是转让安全生产许可证应承担的责任，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款。

第31题:根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()

A.税率的确定

B.环境保护

C.历史文化保护

D.加施工许可证的申请条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考察的始发的形式。税种的设立.税率的确定和税收征收基本制度只能由法律规定。

第32题:关于依法必须招标项目的中标候选人公示，正确的是()。

A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人，公示期不得少于5日

B.各中标候选人投标报价.投标工期等内容应当公示，但候选人排序情况应当保密

C.各中标候选人承诺的拟任项目经理的姓名.简历和业绩应当公示，但注册证书编号应当保密

D.投标人或利害关系提出异议的渠道及方式应当进行公示

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于评标的说法，正确的是()。

A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容.明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清.说明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:王女士在某网站购买了一件饰品，其质量保证期为3个月。王女士收到饰品时没有仔细检查，之后也一直没有使用。半年后王女士整理物品时，发现这件饰品有质量问题，于是联系该网站要求更换。对此，该网站()。

A.应予更换

B.可不予理睬

C.负责修整并承担相应费用

D.应联系修整，所需费用由王女士承担

正确答案:查看最佳答案

第35题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定:将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()

A.甲可向法院申请恢复原判决的执行

B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C.由法院执行和解协议

D.由法院依职权恢复原判决的执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P323正中间“(三)执行和解”，考过4.5次了。

第36题:下列合同中，属于实践合同的是()。

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是合同的分类，实践合同是指当事人双方意思表达一致以外，尚需交付标的物才能成立的合同，如保管合同。

第37题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。

D.于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。

正确答案:查看最佳答案

第38题:经对某工程项目施工现场进行检查中，发现存在下列问题，其中()没有违反《安全生产法》的规定。

A.从业人员周某发现安全事故隐患而没有立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告

B.将存储危险物品的仓库与员工宿舍设置在同一座建筑物内

C.从业人员李某拒绝进入危险环境作业

D.从业人员赵某没有正确佩戴和使用劳动防护用品

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()

A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成

B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成

C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定

D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，仲裁员组成。P328.

第40题:关于效力待定合同的说法，正确的是()。

A.善意相对人对合同有追认权

B.权利人有撤销的权利

C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认

D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《标准化法》关于企业标准的说法,正确的是()

A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准

B.企业标准可以高于国家标准的

C.企业标准应当高于行业标准

D.企业标准应当与团体标准相符

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。

A.划拨

B.登记

C.支付出让金

D.转让

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位等级地

D.事故发生地

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列不属于委托代理关系终止原因的是()。

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托或代理人辞去委托

C.被代理人死亡

D.被代理人丧失民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于评标规则的说法,正确的是()。

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标

C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是()。

A.项目技术比较复杂

B.拟进行公开招标的费用比较多

C.项目被确定为地方政府的重点项目

D.因特殊要求只有少数几家投标人可供选择

正确答案:查看最佳答案

第47题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或力理开工报告之前

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行力法》关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法,正确的是()。

A.建筑施工企业负责人,是指企业的法定代表人.总经理,不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师

B.建筑施工企业负责人要定期带班检查,毎月检查时间不少于其工作日的20%

C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的,可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.建筑拖工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:工程建设中，常见到一些质押行为。以下质押活动中，无效的是()。

A.甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。甲将自有的1台吊车质押给银行

B.年底，施工企业将建设单位确定的6000万元应收款债券质押给银行借贷3000万元发放给农民工工资

C.地方政府为了融资建设地铁和桥梁等基础设施，将地铁或桥梁通车后未来十年收费权质押给银行

D.建设单位与施工企业约定全程垫资，并将其取得的建设用地使用权证移交给施工企业作为质押担保

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设的返修。建设工程实行终身责任制，C.D选项错误，工程质量问题均由施工单位负责修复，所发生的费用有责任方承担。B选项错误

第51题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程安全术措施或者专项实施方案的审查的是()。

A.是否达到工程使用功能要素

B.是否适用施工要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容做了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是()。

A.每块玻璃的尺寸

B.玻璃的透光标准

C.运输时为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变

D.玻璃运输的方式由汽车变更为火车

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于行政复议的说法，正确的是()。

A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议

B.在行政复议中随时可以调解

C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为

D.行政复议决定具有终局性

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列不属于建设民事商事法律关系特点的是()。

A.建设民事商事法律关系是主体之问的民事商事权利和民事商事义务关系

B.建设民事商事关系是平等主体之间的关系

C.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性

D.建设民事商事关系主要是人身关系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:施工单位处置施工过程中产生的废水.废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是()。

A.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场

B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地

C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

D.工业废水处理达标后排入河流

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《标准施工招标文件》的规定，有可能不属于投标文件内容的是()。

A.投标报价

B.联合体投标协议书

C.施工组织设计

D.商务和技术偏差表

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于招标文件的说法,正确的是()

A.招标文件的要求不得高于法律规定

B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行

C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算

D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

正确答案:查看最佳答案

第59题:在施工合同中，就施工行为而言，债权人是()。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工企业

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第60题:按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。

A.3%

B.5%

C.8%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是()

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布

B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布

C.省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审査整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有关建筑市场诚信信息的公布。P112。

第62题:在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()

A.予以修订

B.继续有效

C.应当复审

D.即行废止

正确答案:查看最佳答案

第63题:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的依据。

A.承包商提交的结算书

B.人民法院的判决书

C.双方协商确定的和解协议

D.备案的中标合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当()。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关报告

D.向发证机关备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》第10条规定:建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

第65题:乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《环境保护税法》，下列情形中，减征环境保护税的有()。

A.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的

B.机动车.铁路机车.非道路移动机械.船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的

C.依法设立的城乡污水集中处理.生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的

D.纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:下列选项中，不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是()。

A.国家标准

B.行业标准

C.技术标准

D.企业标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《标准化法》的规定，我国的标准分为国家标准.行业标准.地方标准和企业标准。

第68题:某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是()。

A.予以追缴

B.不予支持

C.支付按合同约定全部支付

D.只支持按银行同类贷款利息支付

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于防水工程的水泥制品

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于法律责任的说法,正确的有()。

A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果

B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行

C.法律明确规定了法律责任的范围和性质

D.法律责任即承担不利的法律后果

E.法律责任的实现由国家强制力作为保障

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下对施工单位质量责任和义务的正确表述是()。

A.施工单位不得转包或违法分包工程

B.承包单位应当履行工程质量保修义务

C.施工单位应当按照国家有关规定组织竣工验收

D.按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计

E.领取施工许可证之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于劳动合同订立的说法，正确的有()。

A.试用期包含在劳动合同期限内

B.固定期限劳动合同不能超过10年

C.商业保险是劳动合同的必备条款

D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立

E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:建设单位应当在工程竣工验收后三个月内向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。在验收过程中需要施工单位提交的档案资料包括()。

A.工程技术档案资料

B.竣工图

C.工程安全档案资料

D.工程质量保证资料

E.工程检验评定资料

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由()。

A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年

B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

正确答案:查看最佳答案

第75题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有()。

A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议

B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议

C.申请人申请行政复议不可以口头申请

D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请

E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是行政复议的申请与受理。C选项，申请人申请行政复议可以书面申请，也可以口头申请。E选项，行政复议机关应当在受到行政复议申请后5日内进行行政审查，决定是否受理。

第76题:下列属于工程建设国家标准中强制性标准的有()。

A.工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准

B.工程建设重要的通用的建筑模数和制图方法标准

C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准

D.工程建设重要的通用的信息技术标准

E.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准:(1)工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语.符号.代号.量与单位.建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验.检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。

第77题:下列选项中，符合颁发施工许可证法定条件的有()。

A.已经办理了建设工程用地批准手续

B.建设工期不足一年的，银行出具的到位资金证明达到工程合同价款的30%

C.经公安机关消防机构依法审查工程消防设计合格

D.施工单位编制的施工组织设计中有根据工程特点制定的保证工程质量.安全的措施

E.需要拆迁的，其拆迁进度符合建设工程开工的要求

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有()。

A.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月

B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计

C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期

E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:下列法律责任中，属于行政处罚的有()

A.减低资成等级

B.罚金

C.记过

D.没收财产

E.罚款

正确答案:查看最佳答案

第80题:关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()

A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或授权的签字人签署

B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门

C.检测机构对发现的违反强制性标准的愔况应及时报告建设主管部门

D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账

E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位

正确答案:查看最佳答案

第81题:某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由()共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。

A.总承包单位

B.监理单位

C.建设单位

D.分包单位

E.建筑设备厂

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:总承包单位要对施工现场的施工组织和安全生产进行统一管理和全面负责，应当承担的法定安全生产责任包括()。

A.分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任

B.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

C.负责向有关部门上报生产安全事故

D.发生安全事故负主要责任

E.自行完成建设工程主体结构的施工

正确答案:查看最佳答案

第83题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有()。

A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任

B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任

D.见代理的民事责任由被代理人承担

E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

正确答案:查看最佳答案

第84题:关于工程分包的说法，正确的有()。

A.承包人不得将工程主体分包给第三人

B.承包人可将关键性工作分包给第三人

C.分包可分为专业分包与劳务分包

D.分包人的资格能力可低于承包人的资格能力

E.承包人应与分包人就分包工程向发包人承担无限责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:依照我国《立法法》的规定，只能制定法律的事项包括()。

A.国家主权的事项

B.犯罪和刑罚

C.对非国有财产的征收

D.宪法规定的国务院行政管理职权的事项

E.民事基本制度

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有()。

A.未履行注册建造师职责造成环境事故的

B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

C.未在规定期限内办理资质变更手续的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《招标投标法实施条例》，关于资格审查下列说法正确的有()。

A.招标人编制的资格审查预审文件的内容违反法律.行政法规强制规定得到，投标人应当在修改资格预审文件后重新招标

B.资格预审文件的发售期不得少于5日

C.资格预审申请人提交资格预审申请文件的时间，应当自资格预审文件停止发售之日起不少于5日

D.国有资金占控股或主导地位的依法招标项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件

E.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审文件截止时间3日前提出

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:关于投标人的说法，正确的有()。

A.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，其投标无效

B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制

C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标

D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效

E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有()。

A.外墙防渗漏

B.设备安装

C.给排水管道

D.防水工程

E.装修工程

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。

A.资格审查分为资格预审.资格中审和资格后审

B.资格预审结束后,评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书

C.招标人采用资格预审的应当发布资格预宙公告

D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会

E.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:根据《中华人民共和国合同法》规定，无效合同具有()特征。

A.内容或者形式违反了法律行政法规的规定

B.无效合同必要时可以履行

C.自订立时就不具有法律效力

D.合同无效，可能是全部无效，也可能是部分无效

E.合同无效指的是当然无效，不允许双方当事人行使追认权确认合同的效力

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《建筑市场信息行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正.变更或删除的情形有()。

A.行政处罚决定在行政复议期间的

B.行政处罚决定被依法停止执行的

C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的

D.企业整改经审查确有实效的

E.行政处罚决定因行政执法监督被变更的

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列人员中，属于《建筑施工特种作业人员管理规定》规定的建筑施工特种作业的包括()。

A.架子工

B.大模板安装工

C.高处作业吊篮安装拆卸工

D.起重机械拆卸工

E.起重机械司机

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:关于行政纠纷的说法,正确的有()

A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷

B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼

C..行政诉讼的被告只能是行政机关

D.要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼

E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。

A.经招标人搜权的招标代理机构

B.建设行政主管部门

C..经招标人授权的评标委员会

D.招标投标有形市场

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于债权相对性的说法，正确的有()。

A.债权客体的相对性

B.债权期限的相对性

C.债权主体的相对性

D.债权内容的相对性

E.债权责任的相对性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有()。

A.建设单位项目负责人

B.监理单位负责人

C.勘察单位项目负责人

D.施工单位项目经理

E.造价单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑工程五方责任主体，建设单位项目负责人，勘察单位.设计单位.施工单位项目负责人，监理单位总监理工程师。

第98题:甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有()。

A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效

B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权

C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同

D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力

E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同撤销权的行使。A选项合同被撤销后，同无效合同一样，没有效力，但解决争议的条款有效。C选项，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由起1年内可以行使撤销权。

第99题:关于劳务派遣的说法，正确的有()。

A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记

B.劳务派遣用工只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施

C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离

D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位

E.除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线模拟考试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！