一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据FIDIC《施工合同条件》承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到()之日止。

A.承包商提交工程竣工验收申请

B.业主颁发工程接收证书

C.承包商提交工程竣工结算申请

D.业主颁发工程缺陷责任终止证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包商应从开工日期起，承担工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止。

第1题:根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是()。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是索赔管理。选项A，施工技术事故属于承包人的责任；选项B，异常恶劣天气承包人可以索赔工期；选项C，不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期，不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用；选项D，因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期.费用和利润。参见教材P97。

第2题:勘察费用在合同签订后()天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第3题:招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。

A.初步设计编制的概算价

B.施工图设计编制的预算价

C.投标书中标明的报价

D.评标委员会算出的评标价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:()适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。

A.褐皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“褐皮书”，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。

第5题:FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。

A.合同价内的暂列金

B.业主应交付的预付款

C.承包商应交付的定金

D.承包商应得的工程款

正确答案:查看最佳答案

第6题:在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由()。

A.发包人承担费用和工期损失

B.承包人承担费用和工期损失

C.承包人承担费用，但工期给予顺延

D.发包人承担费用，但工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:当分部工程较大或者较复杂时，可按()将分部工程划分为若干个子分部工程。

A.材料种类.施工特点.施工程序.专业系统及类别

B.工程部位.专业性质

C.独立施工条件.施工程序

D.主要工种.材料.施工工艺

正确答案:查看最佳答案

第8题:某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()。

A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的()部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:综合评估法可以较全面地反映()。

A.投标人的素质

B.投标人的财务状况

C.投标人能力的高低

D.投标人的分包计划

正确答案:查看最佳答案

第11题:当基坑周边荷载超过设计要求时，应采取措施，并征得()同章。

A.建设单位

B.主结构设计单位

C.基坑设计单位

D.监测单位

正确答案:查看最佳答案

第12题:建设工程施工合同履行中，发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由()。

A.发包人负责检查试验，并承担相应费用

B.承包人负责检查试验，并承担相应费用

C.承包人负责检查试验，费用由发包人负责

D.发包人负责检查试验，费用由承包人负责

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:FIDIC《施工合同条件》规定保留金(滞留金)的退还，分两次在监理工程师颁发有关证书并开给支付证明时，如果颁发的证书涉及整个工程，每次退还整个保留金总额的()。

A.1/2，1/2

B.1/3，2/3

C.1/4，3/4

D.2/5，3/5

正确答案:查看最佳答案

第14题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案

第15题:《标准设计施工总承包合同》中的价格清单是指()。

A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单

B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单

C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用

D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:关于合同公证与鉴证区别的表述中，不正确的是()。

A.经过鉴证的合同，其法律效力高于经过公证的合同

B.对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力

C.公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力

D.鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内

正确答案:查看最佳答案

第17题:以下关于设备采购方案，正确的是()。

A.设备由总包单位实施采购的，由总承包单位审查采购方案

B.设备由设备安装单位采购的，由监理单位负责编制采购方案

C.设备由建设单位直接采购的，由监理单位审查采购方案

D.设备由建设单位直接采购的，由监理单位协助编制采购方案

正确答案:查看最佳答案

第18题:在施工合同履行过程中，发包人按合同约定购买了钢材，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分钢材锈蚀，则应由()。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是()。

A.仲裁条款是独立存在的

B.合同若发生变更，则仲裁条款无效

C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉

D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力

正确答案:查看最佳答案

第20题:法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的()。

A.自办理批准手续之日生效

B.自办理登记手续之日生效

C.依照其规定

D.自依法成立时生效

正确答案:查看最佳答案

第21题:()是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。

A.法律规范

B.事件

C.行为

D.形式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:监理人员在旁站时发现施工活动危及工程质量的，正确的措施是()。

A.立即口头责令施工单位整改

B.立即发出监理通知单要求施工单位整改

C.发出暂停令，指令施工单位整改

D.及时向专业监理工程师或总监报告，由总监发出暂停令，指令施工单位整改

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，人货两用施工升降机的悬臂高度指的是()。

A.塔式起重机附墙后最上面一道附着点之上的塔身高度

B.塔式起重机未附着之前的塔身高度

C.人货两用施工升降机未附着之前的导轨架高度

D.人货两用施工升降机附墙后最上面一道附着点之上的导轨架高度

正确答案:查看最佳答案

第24题:如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。此时合理的处理方法是()。

A.增加的工作量应视为正常的工作，完成监理业务的时间不予延长

B.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间不予延长，但应得到附加工作酬金

C.增加的工作量应视为额外的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金

D.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于使用不当的是()。

A.砖砌体上下通缝

B.使用假冒伪劣材料

C.挡土墙不按图设滤水层

D.装修中任意加层

正确答案:查看最佳答案

第26题:按照《合同法》，()属于委托合同。

A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同

B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同

C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同

D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同

正确答案:查看最佳答案

第27题:安装工程一切险通常应以()为保险期限。

A.整个工期

B.设备生产至安装完成期间

C.工程全寿命期

D.施工安全合同有效期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:安装工程一切险通常应以整个工期为保险期限，一般是从被保险项目被卸至施工地点时起生效到工程预计竣工验收交付使用之日止。

第28题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于防水工程，错误的是()。

A.严禁在防水混凝土拌合物中加水

B.防水层平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计的85%

C.浴室墙面的防水层不得低于1500mm

D.桩头属于防水混凝土的节点部位

正确答案:查看最佳答案

第29题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，在合同正常履行的情况下()，设计人为合同项目的服务结束。

A.交付设计文件

B.完成设计变更

C.设计文件审查通过

D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收

正确答案:查看最佳答案

第30题:建设工程施工合同履行中，由于施工场地的电路出现问题，而导致工期延误，并给承包人带来了损失应()。

A.由承包人承担，工期不予顺延

B.由承包人承担，工期相应顺延

C.由发包人承担，工期不予顺延

D.由发包人承担，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:下列不属于完善合同条件问题的是()。

A.关于工程交付

B.工程量及价格单

C.关于合同图纸

D.关于施工占地

正确答案:查看最佳答案

第32题:发包人应在()的28天内完成赔付。

A.监理人收到索赔意向通知书后

B.监理人收到索赔通知书后

C.监理人做出索赔处理结果答复后

D.承包人接受索赔处理结果后

正确答案:查看最佳答案

第33题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》，通用条款的规定，当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由()协商解决。

A.承包人和设计人

B.发包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和监理人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:下列关于建设工程材料设备采购合同的分类，错误的是()。

A.按照标的物的不同，可以分为材料采购合同和设备采购合同

B.按照履行时间的不同，可以分为即时买卖合同和非即时买卖合同

C.即时买卖合同常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等

D.按照订立方式的不同，可以分为竞争买卖合同和自由买卖合同

正确答案:查看最佳答案

第35题:某单位采购部门与供货厂商签订了购买建筑设备的合同，此合同法律关系的客体是()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.组织

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设工程的建设合同大体上不包括()阶段。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.造价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。

A.分包商可直接向工程师递交索赔报告

B.分包商可直接向业主递交索赔报告

C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以承包商的名义向工程师递交索赔报告

D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第38题:施工招标时，招标人与中标人签订合同时，以()为准。

A.投标价

B.评标价

C.议标价

D.招标价；

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。

第40题:以下()专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。

A.高空作业工程

B.深基坑工程

C.大暴(同音字)破工程

D.模板工程

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是()。

A.停建后恢复建设的单位工程，承包人发生变更的项目

B.使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目

C.采用专有技术进行勘察.设计或施工的项目

D.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目

正确答案:查看最佳答案

第42题:某采购合同中，甲乙双方约定违约金为100万元，在合同履行过程中，因供货方的原因不能交货，承包人为了避免停工，只能以高出原采购合同价120万元的价格采购同种材料，则供货方应赔偿给承包人()万元。

A.220

B.120

C.1OO

D.20

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于起重吊装作业，正确的是()。

A.司机.指挥应持证上岗，司索经项目部培训后上岗

B.每天作业前均应进行试吊，正常后才能作业

C.起吊重量不明的重物，应先试吊再起吊

D.起重吊装作业平台应与外墙脚手架连接牢固

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列关于投标人须知的说法，错误的是()。

A.投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件

B.投标人须知是对所有招标项目的通用性规定

C.招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写

D.附表中的内容可以与正文内容相抵触

正确答案:查看最佳答案

第45题:工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的()和计算的正确性。

A.方法

B.取费规范性

C.取费合理性

D.取费实效性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是()。

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误，投标保证金额不足，属于实质性偏差；选项C错误，单价计算的结果与总价不一致，修正即可；选项D错误，评标时需要考虑运费问题。参见教材P56。

第47题:某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9人组成，根据《招标投标法》，其中技术、经济等方面的专家应不少于()人。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案:查看最佳答案

参考解析:技术、经济等方面的专家应不少于成员总数的三分之二。

第48题:采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括()。

A.以评标价最低的标书为最优

B.以投标报价最低的标书为最优

C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价

D.中标后按评标价格签订合同价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为()。

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是()。

A.履约保证

B.承包商预付款

C.区段竣工

D.测试和缺陷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A、B、C项属于次要选项条款的内容。

第51题:建设监理招标的最大特点是()。

A.非常注重监理单位的报价

B.邀请投标人较多

C.很注重监理单位能力的选择

D.很注重监理单位的资金状况

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:FIDIC《施工合同条件》规定，当某项工作因工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过()时，应考虑单价调整。

A.1%

B.2%

C.3%

D.4%

正确答案:查看最佳答案

第53题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一是设计招标文件中没有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.工程量清单

D.项目说明书

正确答案:查看最佳答案

第54题:某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过()万元。

A.60

B.80

C.350

D.300

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的文件是()。

A.工程量清单

B.工程预算书

C.工程变更协议

D.施工图纸

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业，其时间范围是指()。

A.22时至6时

B.22时至8时

C.20时至6时

D.20时至8时

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自()时起由卖方转移到买方。

A.交付

B.核验

C.清点

D.签约

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移到买方。

第58题:某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从()日起无效。

A.订立施工合同

B.开始施工

C.确认无效

D.下达停工令

正确答案:查看最佳答案

第59题:建设工程施工合同履行中，将施工所需水电.电信线路从施工场地外部至专用条款约定地点，并保证施工期间需要，这是()的义务。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于特种作业人员正确的是()。

A.建筑施工特种作业人员经施工单位考核合格后取得操作资格证书

B.建筑施工特种作业人员只能受聘于一家建筑施工企业或建筑机械租赁企业

C.建筑施工特种作业人员发现现场存在险情时，应当消除险情后撤离现场

D.施工单位可自行决定特种作业人员的专业配备和人员数量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是()。

A.监理规划

B.施工组织设计

C.工程暂停令

D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

第62题:委托监理招标过程中，划分合同包的工作范围时通常考虑的因素不包括()。

A.工程规模

B.工程项目的专业特点

C.监理单位的业绩

D.被监理合同的难易程度

正确答案:查看最佳答案

第63题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于钢结构防火涂料，正确的是()。

A.薄涂型钢结构防火涂料应进行抗拉强度检测

B.薄涂型防火涂料不超过100t应抽检一次

C.厚涂型防火涂料不超过100t应抽检一次

D.厚涂型防火涂料最薄处厚度不应低于设计要求的80%

正确答案:查看最佳答案

第65题:由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，()一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。

A.监理单位

B.发包人

C.设计单位

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第66题:项目监理机构掌握的质量事故相关资料在处理质量事故中的作用是()。

A.探寻事故产生的原因

B.界定质量责任的依据

C.对照.核实施工单位提供的情况

D.确定事故处理费用的金额

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:()适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目，采用工程量清单计价，单价可调整，由业主委派工程师管理合同。

A.银皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“红皮书”，适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目，采用工程量清单计价，单价可调整，由业主委派工程师管理合同。

第68题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于给水排水工程，不正确的是()。

A.地漏水封深度应符合设计和规范要求

B.室内外消火栓安装应符合设计和规范要求

C.气压给水或稳压系统应设置水流指示器

D.管道穿越楼板的处理应符合设计和规范要求

正确答案:查看最佳答案

第69题:下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是()。

A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.安装工艺错误导致的损失

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人应当具备以下条件:①依法成立。法人的产生必须经过法定的程序，必须经过政府主管机关的批准或者核准登记:企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格。具有法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格；依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格。②有必要的财产或者经费。要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应。③有自己的名称、组织机构和场所。④能够独立承担民事责任。教材P5-6。

第71题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)吊篮悬挂高度在60m及其以下的，宜选用长边不大于()m的吊篮平台。

A.7.5

B.6.5

C.5.5

D.2.5

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列关于定金的表述中，不正确的是()。

A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

C.定金合同可选择采用书面形式或口头形式

D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于()。

A.2家

B.3家

C.5家

D.没有限制

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下()混凝土构件的模板支撑架宜委托专业检测机构进行支撑架监测。

A.施工总荷载大于15kN/㎡

B.施工总荷载大于20kN/m

C.集中线荷载大于20kN/m

D.集中线荷载大于40kN/m

正确答案:查看最佳答案

第75题:建设工程监理的基本程序宜按()实施。

A.编制建设工程监理大纲.监理规划.监理细则，开展监理工作

B.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

C.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

D.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:下列关于保险合同的说法正确的是()。

A.财产保险合同的转让应当在通知保险人后依法转让

B.建筑工程一切险为财产保险合同

C.安装工程一切险为人身保险合同

D.保险人可以通过诉讼方式要求投保人支付拖欠的人身保险的保险费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。A选项错误。建筑工程一切险和安装工程一切险为财产保险合同。C错误。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。D错误。

第77题:招标单位在评标委员会中不得超过1/3，其他人员应来自()。

A.参与竞争的投标人

B.招标单位的董事会

C.上级行政主管部门

D.省、市政府部门提供的专家名册

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误，发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)；选项B错误，承包人是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人；选项D错误，工程设计行业资质.工程设计专业资质.工程设计专项资质设甲级.乙级。参见教材P65。

第79题:对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由()共同签署。

A.建设单位.设计单位.施工单位.监理单位

B.总监理工程师.监理单位技术负责人

C.项目经理.总监理工程师

D.建设单位项目负责人.项目经理.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《标准材料采购招标文件》合同违约方承担违约责任的方式有()

A.增加履约保证金

B.采取补救措施

C.赔偿损失

D.继续履约

E.支付罚金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同违约方承担违约责任的方式包括采取补救措施，赔偿损失，继续履行

第81题:指定代理和法定代理可以因为()原因终止。

A.被代理人取得或者恢复民事行为能力

B.被代理人或代理人死亡

C.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定

D.作为被代理人或者代理人的法人死亡

E.监护关系消灭

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素包括()。

A.对经济效益的影响

B.对国家政策的影响

C.施工现场条件

D.对工程总投资影响

E.施工内容的专业要求

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，下列基坑工程的监测方案应进行技术论证()。

A.地质和环境条件复杂的基坑工程

B.临近历史文物等破坏后果很严重的基坑工程

C.已发生严重事故，重新组织施工的基坑工程

D.采用新技术的二级基坑工程

E.开挖深度为3米的基坑工程

正确答案:查看最佳答案

第84题:施工合同的支付程序中是否有预付款，取决于()。

A.工程的性质

B.承包工程量的大小

C.监理机构的强制性规定

D.人员的素质

E.发包人在招标文件中的具体规定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:下列资质分类中属于工程设计资质的有()。

A.工程设计综合资质

B.工程设计行业资质

C.工程设计专业资质

D.工程设计专项资质

E.工程设计劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第86题:FIDIC《施工合同条件》规定，施工阶段合同管理的进度计划的内容，一般应包括()。

A.各主要阶段承包商已经投入的人员和设备数量的计划等

B.实施工程的进度计划

C.保证计划实施的说明文件

D.每个指定分包商施工各阶段的安排

E.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间

正确答案:查看最佳答案

第87题:工程设计合同约定设计人承担违约责任的情形有()。

A.设计审批工作延误

B.设计错误

C.设计人延误完成设计任务

D.设计人原因要求解除合同

E.不可抗力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:监理工程师的索赔管理任务包括()。

A.按法律规定制定《索赔评价报告》

B.通过有效的合同管理减少索赔事件的发生

C.依据相关法规和工程合同公正合理的处理索赔事件

D.处理索赔事件时尽量维护业主的权益

E.预测和分析导致索赔的原因和可能性

正确答案:查看最佳答案

第89题:关于迟到承诺的说法，正确的有()。

A.受要约人超过承诺期限发出的承诺，一律视为新要约

B.受要约人超过承诺期限发出的承诺，要约人仍可通知该承诺有效

C.非受要约人责任延误到达的承诺，仍是有效的承诺

D.非受要约人责任延误到达的承诺，要约人可以不接受该承诺

E.迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关

正确答案:查看最佳答案

第90题:施工单位提交的质量事故调查报告内容应包括()。

A.事故原因的初步判断

B.质量事故发生的时间

C.事故主要责任者的处罚情况

D.质量事故发生的简要经过

E.质量事故调查中收集的有关数据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:根据《标准施工招标文件》，对潜在投标人进行资格评审的内容包括()。

A.资质等级和营业执照

B.企业信誉及类似工程业绩

C.工程量清单

D.投标保证金

E.项目经理资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格评审的因素一般包括营业执照、安全生产许可证、资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理、其他要求、联合体投标人等。

第92题:根据住建部有关规定，进行第三方监测的危大工程监测方案的主要内容应当包括()。

A.监测内容

B.旁站监理方案

C.测点布置与保护

D.监测频次

E.预警标准

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。

第94题:资格预审文件由招标人依据项目的特点编写，资格预审须知的内容包括()。

A.财务状况

B.工程经验

C.工作范围介绍

D.招标工程概况

E.对投标人的基本要求

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《担保法》，关于质押的说法，正确的是()。

A.出质人只能是债务人

B.存款单可以用于质押

C.质押必须转移财产占有

D.质押必须通过约定建立

E.建筑物可以用于质押

正确答案:查看最佳答案

第96题:依法必需进行勘察设计招标的项目招标时应具备的条件有()。

A.招标人已经依法成立

B.已确定勘察设计单位初选名单

C.勘察设计资金来源已经落实

D.必需的勘察设计基础资料已收集完成

E.已组织投标申请人踏勘现场

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标时应具备的条件包括:招标人已经依法成立；已办理审批、核准或备案手续；勘察设计有相应资金或资金来源已经落实；必需的勘察设计基础资料已收集完成；其他条件。

第97题:招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有()。

A.招标工作范围

B.计划工期

C.对投标人的资质要求

D.招标费用预算

E.评标办法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标备案文件应说明:招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标前期准备工作完成情况；自行还是委托招标等内容。

第98题:合同的形式中，除口头和书面形式以外的其他形式包括()。

A.电报、电传

B.公证

C.登记

D.审批

E.数据电文

正确答案:查看最佳答案

第99题:施工现场质量管理检查记录资料包括()。

A.施工现场质量管理制度

B.主要专业工种操作上岗证书

C.施工图审查核对资料

D.各工序作业原始施工记录

E.工程材料质量证明资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金。招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有()。

A.投标人在投标有效期内撤回投标文件

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.中标人拒绝提交履约保证金

D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求

E.中标人拒绝签订合同

正确答案:查看最佳答案

第101题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。

A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力

B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

C.资格后审在评标后定标前进行

D.资格后审和资格预审的时间不同

E.资格后审的内容比资格预审少

正确答案:查看最佳答案

第102题:建设工程质量的安全性主要表现在以下几个方面()。

A.抗震

B.耐火

C.防火能力

D.抗辐射

E.防水隔热

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:以下关于监理通知单的签发，正确的有()。

A.监理通知单必须由专业监理工程师签发

B.监理通知单必须由总监理工程师签发

C.监理通知单对存在问题部位的表述应具体

D.监理通知单应用数据说话

E.监理通知单应详细叙述问题存在的违规内容

正确答案:查看最佳答案

第104题:根据《标准施工招标文件》，承包人的施工安全管理责任有()。

A.负责赔偿工程对土地占用所造成的第三人损失

B.严格执行国家安全标准并制定施工安全操作规程

C.织施工安全生产管理并加强危险品管理

D.加强操作人员安全教育并发放安全工作手册

E.承担其履行合同所雇全部人员的工伤事故责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程对土地占用所造成的第三人损失由发包人负责。承包人应对其雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成的除外。

第105题:勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括()。

A.工程测量

B.水文地质勘察

C.岩土工程勘察

D.材料设备的供应

E.变更及工程费的调整

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:根据《担保法》的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因()发生的债权，债权人才有可能实施留置。

A.买卖合同

B.仓储合同

C.保管合同

D.运输合同

E.加工承揽合同

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第108题:关于招标投标过程中标底的说法，正确的有()。

A.招标项目均应编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布

D.标底只能作为评标的参考

E.可以根据标底确定最低投标限价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同约定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。

A.立即停止施工

B.立即解除合同

C.要求签订延期付款协议

D.追究发包人的违约责任

E.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

正确答案:查看最佳答案

第110题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工与管理不到位的有()。

A.采用不正确的结构方案

B.未经设计单位同意擅自修改设计

C.技术交底不清

D.施工方案考虑不周全

E.图纸未经会审

正确答案:查看最佳答案

第111题:材料采购合同履行中，关于采购方违约责任的表述，正确的是()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.交货数量与合同不符

E.不按合同约定接受货物

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:下列情形导致的合同进度计划工作延误中，应当给予承包人延长工期和增加费用，并支付合理利润的有()。

A.因发包人原因导致的暂停施工

B.发包人提供的基准资料错误

C.承包人原因导致的暂停施工

D.发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点

E.政府管理部门原因导致的工期延误

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《合同法》的规定，采用合同形式的不要式原则的理由有()。

A.合同本质对合同形式不作要求

B.电子技术对合同形式的影响

C.当事人对合同的形式不予重视

D.国际公约要求不应对合同形式进行限制

E.市场经济要求不应对合同形式进行限制

正确答案:查看最佳答案

第114题:招标人可以没收投标保证金的情况有()。

A.投标人在投标截止日前撤销投标书

B.投标人在投标有效期内撤销投标书

C.投标人在中标后拒签合同

D.投标人在中标后拒交履约保函

E.投标人有可能在合同履行中违约

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有的约定外，工程的设计依据有()。

A.项目建议书

B.与工程有关的规范、标准、规程

C.工程基础资料

D.适用的法律、法规及部门规章

E.工程勘察文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计依据包括(1)适用的法律、行政法规及部门规章；(2)与工程有关的规范、标准、规程；(3)工程基础资料及其他文件；(4)本设计服务合同及补充合同；(5)本工程勘察文件和施工需求；(6)合同履行中与设计服务有关的来往函件；(7)其他设计依据。

第116题:勘察人如遇()情况，可以相应延长合同工期。

A.设计变更

B.工作量变化

C.勘察设备损坏

D.不可抗力影响

E.非勘察人原因造成的窝工

正确答案:查看最佳答案

第117题:合同履行中发生下列()情况属设计人违约:

A.设计人转包

B.违法分包

C.未经发包人同意擅自分包

D.发包人原因造成设计停止

E.发包人未支付设计费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新浙江省杭州监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同履行中发生下列情况之一的，属于设计人违约:(1)设计文件不符合法律以及合同约定:(2)设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包;(3)设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失;(4)设计人无法履行或停止履行合同;(5)设计人不履行合同约定的其他义务。

第118题:在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()。

A.手触

B.拉伸试验

C.查点法

D.压缩试验

E.金相试验

正确答案:查看最佳答案

第119题:当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括()。

A.工程照片

B.监理工程师发布的各种书面指令

C.施工许可证

D.招标文件

E.财务凭证

正确答案:查看最佳答案