一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:编制卷内目录时，日期是文件()的日期。

A.归档

B.发出

C.形成

D.修订

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:按照工程建设内容规律，每一项建设工程都要经过若干阶段，签订监理合同是业主在工程()阶段的工作。

A.设计

B.施工安装

C.建设准备

D.生产准备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程项目在开工建设之前，要切实做好各项准备工作。其中包括:(1)征地.拆迁和场地平整；(2)完成施工用水、电、通信、道路等接通工作；(3)组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商；(4)准备必要的施工图纸；(5)办理工程质量监督和施工许可手续。

第2题:下列不属于监理规划编写依据的是()。

A.政府批准的工程建设文件

B.工程决策过程中输出的有关工程信息

C.建设单位的合理要求

D.建设工程监理合同文件

正确答案:查看最佳答案

第3题:项目监理机构应组织监理人员在()对施工图设计文件进行审查或对专业和分部工程施工图深化设计文件进行审查，形成书面图纸审查记录。

A.第一次工地会议

B.设计交底前

C.专项例会前

D.施工前

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是()。

A.承担货物装船后的一切费用和风险

B.负责租船或订舱

C.负责提供有关装运单据

D.负责办理保险及支付保险费

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证发证机关报告。

A.10日

B.15日

C.1个月

D.2个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第十条在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

第6题:《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合()。

A.工程建设强制性标准

B.监理规划

C.监理实施细则

D.施工验收规范

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:下列公司设立条件中，不属于股份有限公司设立条件的是()。

A.有公司住所

B.股东出资达到法定资本最低限额

C.股份发行.筹办事项符合法律规定

D.发起人符合法定人数

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《装配式建筑工程监理规程》要求，装配式建筑工程监理工作宜采用()手段，项目监理机构应按建设工程监理合同约定，进行监理文件资料管理工作。

A.科学化

B.规范化

C.信息化

D.数据化

正确答案:查看最佳答案

第9题:平行承发包模式的缺点是()。

A.不利于缩短工期

B.合同数量多、管理困难

C.质量控制难度大

D.不利于业主选择承建单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:建设单位应当自发出中标通知书之日起()日内，与中标人签订书面合同。

A.7

B.34

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第四十六条招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。第三章建设工程监理相关法律法规及标准第一节建设工程监理相关法律及行政法规

第11题:建设单位在组织工程竣工验收前，应提请()对工程档案进行预验收。

A.监理单位

B.施工总承包单位

C.当地城建档案管理部门

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第12题:建设项目管理咨询单位围绕项目目标控制有许多具体工作，而ProjectControlling咨询单位不参与项目具体的实施过程和管理工作，这体现了ProjectControlling与建设项目管理的()不同。

A.工作属性

B.工作内容

C.服务对象

D.工作时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:(2005-5)下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是()。

A.建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件

B.建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容

C.建设工程监理可以保证建设程序的科学性

D.建设程序规定了监理工作的程序

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于建设工程合同履行的表述中，正确的是()。

A.发包人可以随时对作业进度、质量进行检查

B.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建

C.发包人未按照约定支付价款的，承包人可直接与发包人协议将工程折价

D.发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期，不可以要求赔偿停工、窝工等损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A错误，发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查；选项C错误，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿；选项D错误，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第15题:项目监理机构应建立的内部管理制度除应按现行《建设工程监理工作规程》要求执行外，尚应建立()技术管理制度。

A.标准化

B.科学化

C.规范化

D.信息化

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:下列总监理工程师的岗位职责中，应在工程各阶段末考核的是()。

A.投资控制职责

B.进度控制职责

C.质量控制职责

D.建立和有效管理项目监理机构的职责

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《建设工程监理合同(示范文本〉》，仅就中标通知书、协议书、专用条件而言，优先解释顺序正确的是()。

A.协议书—专用条件—中标通知书

B.协议书—中标通知书—专用条件

C.专用条件—中标通知书—协议书

D.专用条件—协议书—中标通知书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同文件解释顺序:“协中专通投”①协议书;②中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);③专用条件及附录A.附录B;④通用条件;⑤投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准

第18题:根据《建筑法》，下列无需办理施工许可证的工程是()。

A.外资企业投资建设的自用办公楼

B.施工企业自建自用的办公楼

C.民营企业自建自用的办公楼

D.按国务院权限和程序批准开工报告的建筑工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:监理任务确定并签订委托监理合同后，工程监理单位首先要做的工作是()。

A.编制监理大纲

B.编制监理规划

C.组建项目监理机构

D.编制监理实施细则

正确答案:查看最佳答案

第20题:Partnering协议通常是由()签署的协议。

A.监理单位与承包商

B.业主与承包商

C.工程参与各方共同

D.业主与监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位双方之间的协议，而需要工程项目参建各方共同签署，包括建设单位、总承包单位、主要的分包单位、设计单位、咨询单位、主要的材料设备供应单位等。

第21题:下列关于工程量清单报价的审核，正确的是()。

A.暂列金额由投标人根据自身情况竞争报价

B.暂估价由投标人根据自身情况竞争报价

C.计日工由投标人根据自身情况竞争报价

D.安全文明措施费由投标人根据自身情况竞争报价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:下列行为中，属于不履行合同义务的是()。

A.未完成合同约定范围内的工作

B.未按规范程序进行监理

C.无正当理由单方解除合同

D.未及时发出指令，导致工程实施进程发生混乱

正确答案:查看最佳答案

第23题:职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是()监理组织。

A.直线制

B.职能制

C.直线职能制

D.矩阵制

正确答案:查看最佳答案

第24题:从事工程建设监理活动，应当遵守()的准则。

A.公正、独立、自主、科学

B.守法、热情、严格、科学

C.守法、诚信、公平、科学

D.守法、诚信、公正、科学

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:监理规划编制完成后，须经()审批。

A.总监理工程师

B.监理单位经营部门负责人

C.监理单位技术负责人

D.监理单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第26题:建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将建设i程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.15

B.17

C.16

D.14

正确答案:查看最佳答案

第27题:()是指既可能造成损失也可能创造额外收益的风险。

A.纯风险

B.投机风险

C.基本风险

D.特殊风险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:下列工作内容中，属于工程建设项目可行性研究内容的是()。

A.确定投资概算

B.进行工艺技术方案研究

C.确定发包方案

D.提出拟建规模的初步设想

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈠编报项目建议书项目建议书一般应包括:⑴项目提出的必要性和依据；⑵产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想；⑶资源情况、建设条件、协作关系和设备技术引进国别、厂商的初步分析；⑷投资估算、资金筹措及还贷方案设想；⑸项目进度安排；⑹经济效益和社会效益的初步估计；⑺环境影响的初步评价。㈡编报可行性研究报告可行性研究应完成以下工作内容:⑴进行市场研究，以解决工程建设的必要性问题；⑵进行工艺技术方案研究，以解决工程建设的技术可行性问题；⑶进行财务和经济分析，以解决工程建设的经济合理性问题。

第29题:2014年真题:建设工程平行承包模式下，需委托多家工程监理单位实施监理时，各工程监理单位之间的关系需要自()进行协调。

A.设计单位

B.建设单位

C.质量监督机构

D.施工总承包单位

正确答案:查看最佳答案

第30题:在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有()个命令源。

A.l

B.2

C.3

D.大于3

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:《建设工程监理规范》规定，在设计交底前，()应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。

A.总监理工程师代表

B.总监理工程师

C.监理单位

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第32题:需要由施工项目经理签字并加盖施工单位公章的表式的是()。

A.工程开工令

B.单位工程竣工验收报审表

C.工程暂停令

D.总监理工程师任命书

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据()的原则，应进行适当授权，以承担相应的职责。

A.权责一致

B.公平

C.合理

D.科学

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:建设工程项目信息形态有下列形式()。

A.文件.数据.报表.图纸等信息

B.图纸.合同.规范.记录等信息

C.文字图形.语言.新技术信息

D.图纸.报告.报表.规范等信息

正确答案:查看最佳答案

第35题:项目总投资额在()万元以上关系社会公共利益.公众安全的基础设施项目必须实行监理。

A.1000

B.2000

C.3000

D.4000

正确答案:查看最佳答案

第36题:ProjectControlling模式与工程项目管理服务的不同点在于()不同。

A.工作属性

B.控制目标

C.控制原理

D.工作内容

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:ProjectControlling模式与工程项目管理服务的相同点:工作属性相同；控制目标相同；控制原理相同。不同之处:⑴两者地位不同。ProjectControlling咨询单位直接向业主的决策层负责，相当于业主决策层的智囊，为其提供决策支持，业主不向ProjectControlling咨询单位在该项目上的具体工作人员下达指令。⑵两者服务时间不尽相同。ProjectControlling咨询单位一般不为业主仅仅提供施工阶段的服务，而是为业主提供实施阶段全过程和工程建设全过程的服务，甚至还可能提供项目策划阶段的服务。⑶两者工作内容不同。ProjectControlling咨询单位不参与项目具体的实施过程和管理工作，其核心工作是信息处理。⑷两者权力不同。ProjectControlling咨询单位不直接面对设计单位、施工单位以及材料和设备供应单位，对这些单位没有任何指令权和其他管理方面的权力。第十一章国际工程咨询与实施组织模式第二节国际工程实施组织模式

第37题:根据《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，下列建设工程中最低保修期限为2年的是()。

A.设备安装和装修工程

B.供热.供暖系统

C.外墙面的防渗漏

D.屋面防水工程

正确答案:查看最佳答案

第38题:在下列关于可行性研究报告的表述中，正确的是()。

A.可行性研究报告是项目最终决策文件

B.可行性研究报告是项目初步决策文件

C.可行性研究报告应直接报送有关部门审批

D.可行性研究报告需经具有相应资质的工程咨询单位评估后报送有关部门审

正确答案:查看最佳答案

第39题:监理工作规范化、制度化、科学化要求监理规划在编写时()。

A.内容应具有针对性、指导性和可操作性

B.应把握工程项目运行脉搏

C.经审核批准后方可实施

D.基本构成内容应当力求统一

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:按照《建设工程监理合同》示范文本,监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构的土建专业监理工程师，以下说法中正确的是()。

A.自行更换后通知委托人

B.自行更换，无需通知委托人

C.需报告委托人，未经同意不得更换

D.项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换

正确答案:查看最佳答案

第41题:《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经()审核批准。

A.总监理工程师

B.总监理工程师授权的专业监理工程师

C.监理单位技术负责人

D.建设单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第42题:某工程，承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人要求承包人揭开检查，检查结果为合格。针对上述情况，以下正确的是()。

A.由此增加的费用和工期延误由承包人承担

B.由此增加的费用和工期延误由发包人承担

C.由此增加的费用和工期延误由监理人承担

D.由此增加的费用由发包人承担，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《装配式建筑工程监理规程》基本规定要求，需要驻厂监理，总监理工程师应在()介绍驻厂监理工作方式、工作内容和工作职责。

A.驻厂监理进驻前

B.实施装配式建筑工程监理前

C.第一次工地会议上

D.签订建设工程监理合同后

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《合同法》，要约的生效时间是()。

A.到达受要约人

B.到达要约人

C.要约发出

D.承诺发出

正确答案:查看最佳答案

第45题:因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长，增加的监理工作内容应视为()。

A.延续工作

B.附加工作

C.额外工作

D.非正常工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:同时适用于平行承发包、施工总承包、工程总承包模式的委托监理模式是业主()。

A.按不同合同标段委托多家监理单位

B.按不同建设阶段委托监理单位

C.委托一家监理单位

D.委托多家监理单位

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《招标投标法实施条例》(国务院令第613号)，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()日前提出。

A.2

B.3

C.5

D.10

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，施工图审查机构需要审査的内容是()。

A.施工组织设计的合理性

B.施工方案的经济性

C.工程建设强制性标准的符合性

D.使用功能要求的符合性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:建设工程项目全过程集成化管理中，进行工程项目管理规划、为建设单位提供优质服务、获得用户满意的重要前提和基础是()。

A.准确把握建设单位需求

B.不断加强项目团队建设

C.充分发挥沟通协调作用

D.高度重视技术支持

正确答案:查看最佳答案

参考解析:要准确判断建设单位的工程项目管理需求，明确工程项目项目管理服务范围和内容，这是进行工程项目管理规划、为建设单位提供优质服务、获得用户满意的重要前提和基础。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:实施建设工程监理的依据主要包括()。

A.法律法规及工程建设标准

B.建设工程勘察设计文件

C.建设工程监理合同及其他合同文件

D.组织协调

E.履行建设工程安全生产管理

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《建设工程监理规范》总监理工程师签认《工程开工报审表》应满足的条件有()。

A.设计交底和图纸会审己完成

B.施工组织设计已经编制完成

C.管理及施工人员已到位

D.进场道路及水.电.通信等己满足开工要求

E.主要工程材料已落实

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:根据施工合同标准文本，以下关于履约保函正确的有()。

A.担保期限自监理人签发开工令之日起

B.担保期限自发包人与承包人签订合同之日起

C.采用无条件担保方式

D.采用有条件担保方式

E.发包人认为承包人有严重违约时，可凭保函向担保人要求赔偿

正确答案:查看最佳答案

第53题:工程监理单位有()行为的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书。

A.与建设单位串通，弄虚作假、降低工程质量的

B.与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的

C.将不合格的建设工程按照合格签字的

D.将合格的建筑材料、建筑构配件和设备按照不合格签字的

E.与被监理工程的建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系的

正确答案:查看最佳答案

第54题:以下关于合同价款约定内容，正确的有()。

A.工程预付款应当一次性支付，一次性扣回

B.安全文明施工费应专款专用

C.工程款可按月计量或按工程形象分段计量

D.工程质量保证金扣留比例为10%

E.调整的工程价款与进度款同时支付

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:在项目决策阶段收集的信息中，属于项目资源方面的信息有()。

A.资金筹措方式

B.影响市场渗透的因素

C.劳动力

D.原辅料来源E.废料处理可能性

E.废料处理可能性E.禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件

正确答案:查看最佳答案

第56题:项目监理机构编制监理规划应按现行《建设工程监理工作规程》要求执行，根据《建设工程监理工作标准》(T/SDJZXH001-2021)要求，监理工作依据中()内容应符合要求。

A.建设工程的相关法律、法规及建设项目的行政许可文件

B.与本工程相关的标准规范、勘察文件、设计文件及其他技术资料文件

C.建设工程监理合同及与本建设项目相关的合同文件

D.建设监理招投标文件及补充说明

E.符合监理工作相关规定和本工程实际的各项工作制度

正确答案:查看最佳答案

第57题:采用平行承包模式时，工程造价控制难度大的主要原因有()。

A.参与单位多、相互干扰大

B.建设周期较长

C.工程总造价不易确定

D.需要控制多项合同价格

E.工程施工中设计变更较多

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:⑵工程造价控制难度大:①工程总价不易确定，影响工程造价控制的实施；②工程招标任务量大，需控制多项合同价格，增加了工程造价控制难度；③在施工过程中设计变更和修改较多，导致工程造价增加。第六章建设工程监理组织第一节建设工程监理委托方式及实施程序

第58题:建设工程监理投标时，常用的投标决策定量分析方法有()。

A.综合评价法

B.定量综合评估法

C.决策树法

D.定性综合评估法

E.综合评标法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:常用的投标决策定量分析方法有综合评价法和决策树法。

第59题:根据《建设工程监理工作标准》(T/SDJZXH001-2021)要求，工程开工前，项目监理机构应按照现行《建设工程监理工作规程》要求，审查施工单位提交的专项施工方案，审查内容包括()等，符合工作标准。

A.专项施工方案编制报审程序符合相关规定

B.安全生产管理体系完善，职责分工明确

C.安全管理目标明确，资源配置满足要求

D.施工操作规程符合工程建设标准

E.应急处置措施完善

正确答案:查看最佳答案

第60题:以下属于建筑安装工程费中企业管理费的有()。

A.办公费

B.工人津贴补贴

C.财产保险费

D.新结构.新材料的试验费

E.施工企业对材料进行一般鉴定.检查所发生的费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:Partnering模式中，共享工程项目实施所产生的无形效益包括()。

A.费用降低

B.质量提高

C.工作积极性提高

D.承包单位社会信誉提高

E.避免争议和诉讼的产生

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2.共享工程参建各方共享有形资源(如人力、机械设备等)和无形资源(如信息、知识等)、共享工程项目实施所产生的有形效益(如费用降低、质量提高等)和无形效益(如避免争议和诉讼的产生、工作积极性提高、承包单位社会信誉提高等)。

第62题:工程监理企业发展为全过程工程咨询企业，需要做出的努力有()。

A.加强市场的宣传力度

B.优化调整企业组织结构

C.加大人才培养引进力度

D.创新工程咨询服务模式

E.重视知识管理平台建设

正确答案:查看最佳答案

第63题:我国实行监理制之前，工程建设领域已出台的重大改革措施有()。

A.投资渠道多元化

B.投资有偿使用

C.实行工程招标投标制

D.实行项目投资咨询评估制

E.实行工程质量领导责任制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:以下()分析不妥。

A.第(1)和第(2)条的合同规定是正确的；第(3)条不妥，设计变更的审批权在业主；第(4)条不妥，设计不符合规定时应报告甲方责其改正。

B.第(5)条不妥，监理单位有实施工程项目质量、进度和费用三方面的监督控制权；第(6)条妥当。

C.第(7)条不妥，在工程承包合同议定的工程价格范围内，监理单位对工程进度款的支付有审核签认权，未经监理单位签字确认，甲方不得支付工程款；第(8)条妥当。

D.第(9)条不妥，因监理单位的过失而造成经济损失，监理单位应向甲方进行赔偿，累计赔偿总额不应超出监理酬金总额(扣除税金)；第(10)条妥当和第(11)条妥当。

E.在招标选择承包商过程中，业主具有选择确定承包商的决定权，监理单位不具有决定权，仅有建议权。

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列关于风险自留的说法，正确的有()。

A.计划性风险自留是有计划的选择

B.风险自留区别于其他风险对策，应单独运用

C.风险自留主要通过采取内部控制措施来化解风险

D.非计划性风险自留是由于没有识别到某些风险以至于风险发生后被迫自留

E.风险自留往往可以化解较大的建设工程风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⑷风险自留风险自留是指将建设工程风险保留在风险管理主体内部，通过采取内部控制措施等来化解风险。非计划性风险自留非计划性的和被动的由于风险管理人员没有意识到建设工程某些风险的存在，或者不曾有意识地采取有效措施，以致风险发生后只好保留在风险管理主体内部。主要原因有:缺乏风险意识、风险识别失误、风险分析与评价失误、风险决策延误、风险决策实施延误等计划性风险自留主动的、有意识的、有计划的选择风险自留绝不可能单独运用，而应与其他风险对策结合使用。在实行风险自留时，应保证重大和较大的建设工程风险已经进行了工程保险或实施了损失控制计划

第66题:工程文件立卷排列不能分开的是()。

A.所有图纸

B.所有文字材料

C.同一事项的请示与批复

D.同一文件的印本与定稿

E.同一文本的主件与附件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据《建设工程监理工作标准》(T/SDJZXH001-2021)要求，项目监理机构应对专业性较强的分部分项工程编制监理实施细则，编制依据为()。

A.监理合同

B.监理大纲

C.监理规划

D.工程建设标准、工程设计文件

E.经过批准的施工组织设计、专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列关于定金的说法正确的有()。

A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方只能选择适用违约金条款

E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

正确答案:查看最佳答案

第69题:在下列内容中，属于施工招标阶段目标控制任务的是()。

A.协助业主编制招标文件

B.协助业主编制标底

C.做好投标资格预审工作

D.组织评标工作

E.定标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:我国现阶段建设工程监理具有()特点。

A.建设工程监理的服务对象具有多面性

B.建设工程监理属于强制推行的制度

C.建设工程监理具有监督功能

D.建设工程监理的服务对象具有单一性

E.市场准入的双重控制

正确答案:查看最佳答案

第71题:项目建议书的基本内容有()。

A.设备选型

B.效益估计

C.投资估算

D.筹措资金

E.建设规模设想

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列()分析正确。

A.事件1中，甲方收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整，所以乙方索赔成立。

B.事件1中，由于合同采用固定总价承包方式,，所以乙方索赔不成立。

C.事件2背景材料中，承包人申报该项设计变更增加费80万元，乙方索赔成立。

D.事件2背景材料中，乙方索赔不成立。因为承包人申报时间超出了规定的14天的期限。

E.事件3中，乙方没有逾期竣工。理由:合同工期为405天，再加上顺延工期25天，承包人完成工程的合理工期为430天。奖励金额=(430—425)天×5万元/天=25万元。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:建设工程风险初始清单中，属于非技术风险的有()。

A.设计风险

B.施工风险

C.经济风险

D.合同分析

正确答案:查看最佳答案

第74题:工程建设监理合同的主要条款是:()。

A.监理的范围和内容

B.双方的权利和义务

C.监理费的计取与支付

D.违约责任

E.双方约定的其他事项

正确答案:查看最佳答案

第75题:为了促进山东省建设工程监理工作()，依据工程建设相关法律法规，结合山东省建设工程监理实际情况，编制《建设工程监理工作标准》。

A.标准化

B.科学化

C.规范化

D.程序化

E.数据化

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:在下列内容中，()是建设工程信息管理工作的原则。

A.有效性

B.定量化

C.时效性

D.惟一性

E.灵活性

正确答案:查看最佳答案

第77题:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得()。

A.委托该工程的设计单位进行施工监理

B.任意压缩合理工期

C.迫使承包方以低于成本的价格竞标

D.要求设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

E.明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程

正确答案:查看最佳答案

第78题:工程监理文件资料组卷时，可以按()组卷。

A.单位工程

B.分部工程

C.专业

D.文件的形成单位

E.阶段

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2024版最新版湖南省长沙监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:建设工程监理规划的具体内容应具有针对性，其针对性应反映不同工程在()等方面的不同。

A.工程项目组织形式

B.监理规划的审核程序

C.目标控制措施、方法、手段

D.监理规划构成内容

E.监理规划的表达方式

正确答案:查看最佳答案