一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:被动控制也可以表述为()。

A.前馈控制

B.反馈控制

C.开环控制

D.事前控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:中外合作企业的合作期满时，企业的全部固定资产()。

A.归中国合作者所有

B.归外国合作者所有

C.按原合同约定的比例折价处理

D.另签协议折价处理

正确答案:查看最佳答案

第2题:为了便于人们较全面地认识风险的存在，不至于遗漏重要的工程风险，有必要()。

A.建立风险因素清单

B.建立风险事件清单

C.建立初始风险清单

D.建立风险清单

正确答案:查看最佳答案

第3题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)的附录A是用来明确约定()的。

A.相关服务工作内容和范围

B.项目监理机构改人员及其职责

C.项目监理设备配置数量和时间

D.监理服务酬金及支付时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)的附录A是用来明确约定()的。

A.相关服务工作内容和范围

B.项目监理机构人员及其职责

C.项目监理设备配置数量和时间

D.监理服务酬金及支付时间

正确答案:查看最佳答案

第5题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。

第6题:根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续依法必须进行招标的项目，若采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可经()认定后采用邀请招标方

A.项目审批.核准部门

B.建设单位

C.工程监理单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.投标保证金有效期从提交之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。

第8题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。

第9题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时，中标人应为评标得分最高者。

第10题:《建设工程质量管理条例》规定，()对国家重大技术改造项目实施监督检查。

A.国务院发展计划部门

B.国务院建设主管部门

C.国务院经济贸易主管部门

D.国务院技术监督主管部门

正确答案:查看最佳答案

第11题:可以作为编制建设工程监理规划依据的是()。

A.施工组织设计

B.施工合同

C.施工平面布置图

D.施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第13题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应()。

A.及时签发《监理通知单》

B.立即报告建设单位

C.及时签发《工程暂停令》

D.立即报告政府主管部门

正确答案:查看最佳答案

第14题:建设工程监理招标的标的是()。

A.监理酬金

B.监理设备

C.监理人员

D.监理服务

正确答案:查看最佳答案

第15题:组织设计一般应遵循的基本原则之一是()。

A.分权管理

B.跨度适中

C.责任明确

D.经济效率

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:纳税地点不在市区.县城.镇的企业，其综合税率为()。

A.3.41%

B.3.35%

C.3.28%

D.3.22%

正确答案:查看最佳答案

第17题:决定建设工程价值和使用价值的主要阶段是()。

A.可行性研究阶段

B.设计阶段

C.施工阶段

D.使用阶段

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列()不需要按照国家专门规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.钢筋作业人员

B.暴(同音字)破作业人员

C.登高架设作业人员

D.垂直运输机械作业人员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。

A.建设用地使用权

B.土地承包经营权

C.正在建造的建筑物

D.机械.车辆

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产，D项属于动产。

第20题:限额设计控制工作的主要内容不包括()。

A.加强设计变更管理

B.严格控制施工图预算

C.缩短设计周期

D.重视初步设计的方案选择

正确答案:查看最佳答案

第21题:就专业化建设项目管理公司的服务对象来说，应用最为普遍的是()的项目管理。

A.为业主服务

B.为设计单位服务

C.为施工单位服务

D.为材料.设备供应单位服务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:项目监理机构建立的前提是()。

A.监理目标

B.监理工作内容

C.监理人员岗位职责

D.监理工作流程

正确答案:查看最佳答案

第23题:下列关于项目监理机构组织形式的表述中，正确的是()。

A.职能制监理组织形式最适用于小型建设工程

B.职能制监理组织形式具有较大的机动性和适应性

C.直线职能制监理组织形式的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾

D.矩阵制监理组织形式的优点之一是其中任何一个下级只接受唯一上级的指令

正确答案:查看最佳答案

第24题:下列属于平行承发包模式的缺点的是()。

A.工程造价控制难度大

B.不利于缩短工期

C.不利于控制质量

D.不利于建设单位在更广的范围内选择施工单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据建设程序，设备工程投资的合理确定分为六个阶段。其中，在设备制造与安装招投标阶段()。

A.要按照承包方实际完成的工作内容，以合同价为基础，同时考虑因物价上涨以及其他因素引起的投资变化，合理确定结算价

B.合同价是以经济合同形式确定的设备制造与安装工程投资

C.根据有关概算定额或概算指标编制总概算。对在初步设计阶段实行招标承包制签订承包合同协议的，其合同价也应在总概算相应的范围以内。在项目施工图设计阶段，根据施工图纸编制施工图预算

D.对从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用进行汇总，编制竣工决算

正确答案:查看最佳答案

第26题:建设工程监理的()是由建设工程监理要达到的基本目的决定的。

A.服务性

B.科学性

C.公平性

D.独立性

正确答案:查看最佳答案

第27题:建设工程监理投标文件的核心是()。

A.监理实施细则

B.监理大纲

C.监理服务报价单

D.监理规划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:质量控制的具体措施不包括()。

A.质量控制的组织措施

B.质量控制的技术措施

C.质量控制的经济措施

D.质量控制的标准措施

正确答案:查看最佳答案

第29题:施工竣工验收阶段建设监理工作的主要内容不包括()。

A.受理单位工程竣工验收报告

B.根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告

C.组织工程预验收

D.组织竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第30题:监理规划要随着建设工程的开展不断补充.修改和完善，这表明监理规划()。

A.应分阶段编写

B.具体内容应有针对性

C.基本内容应力求统一

D.应遵循建设工程的运行规律

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:比较承发包模式和施工总分包模式，工程合同数量关系有:平行承发包模式合同数量()施工总分包模式合同数量。

A.多于

B.少于

C.等于

D.数量不固定

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于公开招标特点的说法，正确的是()。

A.属于限制性招标

B.招标费用较低

C.准备招标评标的工作量小

D.评标的工作量大

正确答案:查看最佳答案

第33题:工程施工质量验收的最小单位是()。

A.分项工程

B.检验批

C.单位工程

D.分部工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。

第35题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

第36题:风险管理计划实施后，对风险的发展必然会产生相应效果的是()。

A.风险评估方法

B.风险控制措施

C.风险数据采集

D.风险跟踪检查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

第38题:工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的()。

A.严重性

B.随机性

C.可变性

D.多发性

正确答案:查看最佳答案

第39题:建设工程监理投标中，如果企业希望开拓市场，打入新的地区则应考虑()投标。

A.竞争型

B.生存型

C.盈利型

D.拓展型

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:在固定总价合同条件下，通货膨胀()。

A.对业主和承包商均没有风险

B.对业主来说没有风险，对承包商来说风险大

C.对业主来说风险小，对承包商来说风险大

D.对业主和承包商均有风险

正确答案:查看最佳答案

第41题:在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是()。

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第42题:除了要具有一定的专业学历外，参加监理工程师执业资格考试的另一个报名条件是要具有()。

A.复合型的知识结构

B.一定年限的工程建设实践经验

C.一定年限的监理工作实践经验

D.良好的职业道德

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。

第44题:工程监理企业有权对承建单位的()进行监督。

A.建设行为

B.不当建设行为

C.经营活动

D.不当经营活动

正确答案:查看最佳答案

第45题:采用流程图法进行风险识别的主要作用在于()。

A.指导风险管理人员进行风险评价

B.给决策者一个总体印象

C.帮助风险管理人员进行风险因素分析

D.辅助决策者进行风险对策决策

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报表采用()。

A.工程款支付申请表

B.报验申请表

C.工程材料报审表

D.工程竣工报验单

正确答案:查看最佳答案

第47题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。

第48题:分部工程所包含的分项工程全部自检合格后，施工单位应向项目监理机构报送()。

A.《分部工程报验表》

B.《监理通知回复单》

C.施工组织设计或(专项)施工方案报审表

D.《工程开工报审表》

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:下列管理模式的特征中，属于PARTNERING模式特征的是()。

A.承包商承担大部分风险

B.业主管理工程实施

C.信息的开放性

D.采用单价合同

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:监理大纲的主要内容是:()。

A.拟派往项目监理机构的监理人员情况简介

B.拟达到的三大控制的目标

C.拟采用的监理方案

D.将提供给业主的监理阶段性文件

E.估计所需的监理费用

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第52题:总监理工程师不得将()委托给总监理工程师代表。

A.审核签认竣工结算

B.调解建设单位与承建单位合同争议，处理索赔

C.签发开工复工报审表

D.参加工程质量事故调查

E.调换不称职人员

正确答案:查看最佳答案

第53题:在下列内容中，属于施工招标阶段目标控制任务的是()。

A.协助业主编制招标文件

B.协助业主编制标底

C.做好投标资格预审工作

D.组织评标工作

E.定标

正确答案:查看最佳答案

第54题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第55题:在施工过程中发生工程变更，应经过()的代表鉴认。

A.建设单位

B.设计单位

C.承包单位

D.分包单位

E.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第56题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第57题:从项目监理机构的角度出发，属于近外层关联单位的有()。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.政府主管部门

E.工程毗邻单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:在下列内容中，属于ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ模式要素的是()。

A.友好

B.信任

C.合作

D.共享

E.参与

正确答案:查看最佳答案

第59题:监理工作依据主要有()。

A.工程建设方面的法律法规

B.工程所在地的规定和政策

C.建设工程监理合同

D.政府批准的工程建设文件

E.其他建设工程合同

正确答案:查看最佳答案

第60题:中外合资与中外合作监理企业在以下几个方面肯定不同:()。

A.组织形式

B.组织结构

C.出资方式

D.回收投资的期限

E.分配利润和分担风险的依据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第62题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第63题:平行承发包模式中，进行任务分解与确定合同数量.内容时要考虑的因素有()。

A.工程情况

B.市场情况

C.贷款协议要求

D.业主对施工方要求

E.分包的实力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:组织应具有的基本含义为()。

A.目标是组织存在的前提

B.组织中人员应分工协作

C.组织是生产要素之一

D.组织中的人员应明确权力层次

E.组织有组织结构图表示

正确答案:查看最佳答案

第65题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第66题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第67题:工程咨询公司为承包商服务主要有以下几种情况:为承包商提供()。

A.施工阶段全过程服务

B.全方位目标控制服务

C.合同咨询和索赔服务

D.技术咨询服务

E.工程设计服务

正确答案:查看最佳答案

第68题:《建筑法》中关于()等的规定，也适用于其他专业建筑工程的建筑活动。

A.建筑许可

B.建筑工程发包.承包.禁止转包

C.建筑工程监理

D.建筑工程安全和质量管理

E.法律责任

正确答案:查看最佳答案

第69题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。

A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历

B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员

C.有办理招标手续的人员和能力

D.有编制招标文件的能力

E.有组织评标的能力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。

第70题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第71题:按国际上的理解，咨询工程师可能是指()。

A.保险经纪人

B.建筑师

C.结构工程师

D.生产企业的工程师

E.工程咨询公司

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第73题:能充分体现计划性风险自留“计划性”的损失支付方式有()。

A.建立非基金储备

B.从现金净收入中支出

C.保险

D.自我保险

E.母公司保险

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。

第75题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第76题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。

A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。

第77题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第78题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--河北石家庄监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第79题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。