一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:复核工程付款账单，签发付款证书属于施工阶段投资控制的()。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.合同措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:某项目属于一级项目。施工图审查机构在2008年8月1日星期五收到该项目的施工图审查资料，则最迟应当在()前完成审查工作。

A.2008年8月20日

B.2008年8月30日

C.2008年8月28日

D.2008年9月11日

正确答案:查看最佳答案

第2题:建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是()。

A.取最大值错位相减累加数列

B.错位相减累加数列取最大值

C.累加数列错位相减取最大值

D.累加数列取最大值错位相减

正确答案:查看最佳答案

第3题:设计施工总承包合同模式下，关于承包人设计义务的说法正确的是()。

A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准

B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行

C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度

D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。D项，承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外，还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。

第4题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.投标保证金有效期从提交之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。

第5题:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即()。

A.建立的对象不同

B.服务的范围不同

C.控制的目标不同

D.作用的时效不同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即作用的时效不同。

第6题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本，分别适用于()的委托任务。

A.岩土工程勘察.水文地质勘察

B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察

C.为设计提供勘察工作，仅涉及岩土工程

D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程，包括取得岩土工程的勘察资料，对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。

第7题:对于重大工程项目，支付工程预付款应()。

A.预付合同金额的10%

B.预付合同金额的30%

C.按年度工程计划逐年预付

D.除暂列金额外，预付合同金额的15%

正确答案:查看最佳答案

第8题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同即终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第9题:质量特性值在正常的波动范围内一般是由()原因引起的。

A.偶然性

B.系统性

C.波动性

D.整体性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:在下述施工阶段投资控制的工作流程中，排在最后一步的应该是()。

A.审核索赔文件

B.签证索赔文件

C.审核已完工程实物量

D.将实际投资与计划投资进行比较

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据直方图可以判断质量数据的分布状态，发现质量问题，但其缺点是()。

A.不能用以确定公差范围

B.不能确定质量问题原因

C.不能用于制定质量标准

D.不能反映质量动态变化

正确答案:查看最佳答案

第12题:某拟建设备工程年生产能力为600万吨，与其同类型的某已建项目年生产能力为250万吨，设备投资额为5500万元。经测算，设备投资的综合调价系数为1.05。已知生产能力指数N=0.5，则拟建项目设备投资额()。

A.6787.2

B.6221.6

C.5656

D.8946.6

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用()合同。

A.固定总价

B.可调总价

C.单价

D.成本加酬金

正确答案:查看最佳答案

第14题:应用网络计划技术编制建设工程进度计划时，绘制网络目的前提是()。

A.计算时间参数

B.进行项目分解

C.计算工作持续时间

D.确定关键路线

正确答案:查看最佳答案

第15题:经返修或加固的分项.分部工程，虽然改变了外形尺寸但仍能满足安全使用的要求，可以按技术处理方案和()进行验收。

A.设计单位意见

B.协商文件

C.建设单位意见

D.质量监督部门意见

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。

A.总平面布置是吾充分考虑方向.风向.采光等要素

B.设计参数.设计标准.功自2和使用价值

C.新材料.新技术在相关部门的备案情况

D.使用功能是否满足质量目标和标准

正确答案:查看最佳答案

第17题:固定节拍流水施工的特点是()。

A.所有专业队只在第一段采用固定节拍

B.所有施工过程在各个施工段的流水节拍均相等

C.专业队数等于施工段数

D.各个专业队在各施工段可间歇作业

正确答案:查看最佳答案

第18题:建设工程质量保修书应由()出具。

A.建设单位向建设行政主管部门

B.建设单位向用户

C.承包单位向建设单位

D.承包单位向监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:组织流水施工时，流水步距是指()。

A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间

B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间

C.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔

D.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔

正确答案:查看最佳答案

第20题:对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。

A.检验技术规程

B.专业工程验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范

正确答案:查看最佳答案

第21题:监理工程师应把技术复核工作列入()及质量控制计划中，作为一项经常性工作贯穿于整个施工过程。

A.监理大纲

B.监理手册

C.监理规划

D.监理细则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.口头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第23题:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。

A.建设工程

B.单项工程

C.分部工程

D.分项工程

正确答案:查看最佳答案

第24题:建筑企业的最终产品检验评定是指()的检验评定。

A.分项工程

B.分部工程

C.主要工种

D.单位工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:价值工程定义中的成本是指()。

A.一次性投资费用

B.使用过程中的维修费用

C.使用过程中的运营费用

D.一次性投资费用与使用过程中的运营费用

正确答案:查看最佳答案

第26题:保修期内，因不可抗力因素导致的损坏问，应先由()负责维修，()承担经济责任。

A.建设单位;建设单位

B.施工单位;建设单位

C.施工单位;政府部门

D.施工单位;参建各方按规定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因地震.洪水.台风等不可抗力造成的损坏问，先由施工单位负责维修，建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。

第27题:当采用招标方式进行设备采购时，项目监理机构应协助()按有关规定组织设备采购招标。

A.建设单位

B.施工单位

C.工程项目主管部门

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于工程计量的说法，正确的是()。

A.所有工程内容必须按月计量

B.总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量

C.单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定

D.发包人应在收到承包人已完成工程量报告后14d内核实

正确答案:查看最佳答案

第30题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。

A.深基坑工程

B.高空作业工程

C.深水作业工程

D.大暴(同音字)破工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

第31题:监理工程师对承包企业质量保证体系核查时，要在施工过程中对承包企业进行进一步考核，考核的重点是()。

A.人员的素质

B.企业质量控制的真实能力

C.企业领导班子的质量意识

D.企业的技术水平

正确答案:查看最佳答案

第32题:在现场施工准备的质量控制中，项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由()负责。

A.监理单位技术负责人

B.现场监理员

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第34题:对建筑材料.构件和建筑安装物进行一般鉴定检查所发生的费用属于()。

A.建设单位的检验试验费

B.建设单位的管理费

C.措施费

D.材料费

正确答案:查看最佳答案

第35题:建设单位从银行贷款1000万元，贷款期为2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为()。

A.6%

B.6.12%

C.6.14%

D.12%

正确答案:查看最佳答案

第36题:目前我国有土建定额.装饰定额等，它们都属于()范畴。

A.安装工程定额

B.建筑工程定额

C.公路工程定额

D.铁路工程定额

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:下列费用中，属于建设单位管理费的是()。

A.可行性研究费

B.工程竣工验收费

C.环境影响评价费

D.劳动安全卫生评价费

正确答案:查看最佳答案

第38题:影响建设工程进度的不利因素中，()是最大的干扰因素。

A.人为因素

B.技术因素

C.资金因素

D.机具因素

正确答案:查看最佳答案

第39题:设本金为P，在一年内计息N次，(环球网校监理工程师频道为您整理)年名义利率为R，实际利率为I，则实际利率与年名义关系为()。

A.i=(1+r/n)n-1

B.(1+r/n)n

C.(1+n/r)r

D.i=(1+n/r)r-1

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:在非节奏流水施工中，通常用来计算流水步距的方法是()。

A.累加数列错位相减取大差法

B.累加数列错位相加取小和法

C.累加数列对应相减取大差法

D.累加数列对应相减取小差法

正确答案:查看最佳答案

第41题:在不改变工作之间的先后顺序关系的前提下，通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期所采取的其他配套措施是()。

A.增加劳动力

B.改善劳动条件

C.实行包干奖励

D.增加工作面

正确答案:查看最佳答案

第42题:监理工程师对承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量()。

A.应当予以计量

B.不予以计量

C.按比例予以计量

D.不能确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:编制工程项目总进度计划是()进度控制的主要任务。

A.设计准备阶段

B.设计阶段

C.施工图设计阶段

D.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第44题:采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是()。

A.主要因素

B.次要因素

C.一般因素

D.基本因素

正确答案:查看最佳答案

第45题:监理工程师对因施工单位的责任而增加的工程量()。

A.可以计量

B.不予计量

C.经业主同意后计量

D.施工单位计量，监理工程师签认

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:经项目监理机构亩査合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第47题:在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程()。

A.实际进度超前的时间

B.实际超额完成的任务量

C.实际进度拖后的时间

D.实际拖欠的任务量

正确答案:查看最佳答案

第48题:技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的()文件。

A.概算

B.修正概算

C.预算

D.修正预算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:在S形曲线比较法中，当实际进展点落在计划S形曲线左侧表示()。

A.实际进度比计划进度超前

B.实际进度比计划进度落后

C.实际进度与计划进度相同

D.计划进度估计错误

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《建设工程监理规范》,监理规划应由()审批。

A.监理单位法定代表人

B.监理单位技术负责人

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第51题:某项目设备工器具购置费为1500万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为300万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为100万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的静态投资为()万元。

A.2800

B.3000

C.3100

D.3200

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:采用S形曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，下列哪一项()是可以明显地看出的。

A.某一工作的实际进度情况

B.某一工作完成工作量情况

C.项目总的实际进展情况

D.导致进度拖延的原因

正确答案:查看最佳答案

第53题:人工消耗量的确定，首先是根据()，拟定正常的施工作业条件，分别计算测定基本用工和其他用工的工日数，进而拟定施工作业的定额时间。

A.企业环境

B.企业历史数据的统计分析

C.实地考察

D.市场环境

正确答案:查看最佳答案

第54题:在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:下列选项中，不属于物资储备计划的编制依据的是()。

A.物资需求计划

B.物资供应计划

C.储备定额

D.供应方式和储备条件

正确答案:查看最佳答案

第56题:为了有效地控制工程建设进度，必须事先对影响进度的各种因素进行全面分析和预测。工程建设进度控制的目的是为了实现工程建设进度的()。

A.事中控制

B.适时控制

C.主动控制

D.静态控制

正确答案:查看最佳答案

第57题:网络计划中的虚工作()。

A.既消耗时间，又消耗资源

B.只消耗时间，不消耗资源

C.既不消耗时间，也不消耗资源

D.不消耗时间，只消耗资源

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第59题:某项目采用综合评估法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面，详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。

第60题:双代号网络图应符合()原则。

A.只有一个起点节点

B.只有一个结束工作

C.起点节点可有多条内向箭线

D.终点节点可有多条外向箭线

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:在建设工程施工阶段，()是按施工阶段分解建设工程施工进度的总目标。

A.确定各单位工程的开工及交工动用日期

B.明确各承包商之间的工作交接条件和时间

C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志

D.确定年度.季度.月(旬)工程量及形象进度

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。

A.建设用地使用权

B.土地承包经营权

C.正在建造的建筑物

D.机械.车辆

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产，D项属于动产。

第63题:确定施工进度控制目标时，可将()作为主要依据。

A.工程量清单

B.工程难易程度

C.已完工程实际进度

D.单位工程施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:建设工程进度控制的技术措施，不包括()。

A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

B.采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法

C.对建设工程进度实施静态控制

D.审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工

正确答案:查看最佳答案

第65题:建筑安装工程费，设备工器具购置费，工程建设其他费和基本预备费组成()。

A.动态投资

B.静态投资

C.建设投资

D.工程总投资

正确答案:查看最佳答案

第66题:监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效的控制设计工作进度，应当()。

A.编制工程设计作业进度计划

B.审查设计进度计划的合理性和可行性

C.检查工程设计人员的专业构成情况

D.编制工程设计阶段进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第68题:在建设工程勘察合同的履行中，关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。

A.合同生效后5天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金

B.勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比

C.提交勘察成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用

D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

第69题:工程质量事故处理中，应该由()制定技术处理的施工方案设计。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.以上三方共同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:关于设计文件变更的说法，正确的是()。

A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误

B.发包人可要求监理人修改不重要的设计

C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改

D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。

第71题:建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有()的特点。

A.使各专业工作队能够连续施工

B.单位时问内所需用的资源量较少

C.施工现场的组织.管理工作简单

D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工

正确答案:查看最佳答案

第72题:发生工程质量事故后，《工程暂停令》由()签发。

A.工程质量监督机构

B.总监理工程师

C.建设单位技术负责人

D.设计单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。

第74题:造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于()。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

正确答案:查看最佳答案

第75题:某基础混凝土浇筑所需要劳动量为1200个工日，可分为劳动量相等的3个施工段组织流水施工，每天采用二班制，每段投入的人工数为40个工日，其流水节拍值为()天。

A.15

B.10

C.8

D.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是()。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时，按照预定的评标规则，将投标报价之外的部分评审要素进行价格量化，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价，评标价最低的投标书为最优。

第77题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问，招标人对此问给予了书面解答，则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送其他投标人

C.应发给全体投标人，并说明问来源

D.应发给全体投标人，但不说明问来源

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问的来源。

第78题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。

A.发包人

B.施工单位

C.业主

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

第79题:某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:在工程项目固定资产投资中，工程建设其他投资指的是()。

A.土地使用费

B.与项目建设有关的其他费用

C.项目勘察设计费

D.联合试运费和生产准备费

E.与未来企业生产经营有关的其他费用

正确答案:查看最佳答案

第81题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第82题:通常采用的样本数据抽样法有()。

A.顺序抽样法

B.分层抽样法

C.系统抽样法

D.二次抽样法

E.单纯随机法

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程可按()划分。

A.施工工艺

B.工程部位

C.工程量

D.专业性质

E.施工段

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列记录中，属于监理服务“产品”的有()。

A.旁站记录

B.材料设备验收记录

C.培训记录

D.不合格品处理记录

E.管理评审记录

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:确定流水步距时，一般应满足的基本要求包括()。

A.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序

B.相邻施工过程的流水步距必须相等

C.各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业

D.相邻两个施工过程在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接

E.相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下，尽可能少搭接

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第87题:在工程质量控制中，重点控制人员的素质包括()。

A.文化水平

B.技术水平

C.控制能力

D.使用能力

E.身体素质

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:分部工程质量验收合格条件有()。

A.所含主要分项工程地质量验收合格

B.有关安全.节能抽烟检验结果符合规定

C.有关环境保护抽样检验结果符合规定

D.观感质量符合要求

E.质量控制资料完整

正确答案:查看最佳答案

第89题:在建设工程施工阶段，为了有效地控制施工进度，不仅要明确施工进度总目标，还要将此总目标按()进行分解，形成从总目标到分目标的目标体系。

A.投标单位

B.项目组成

C.承包单位

D.工程规模

E.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第90题:用于工程地钢筋进场后，应按规定抽取试件进行拉伸试验，试验内容包括()。

A.抗拉强度

B.屈服强度

C.冷弯

D.伸长率

E.抗剪强度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:成本加酬金合同因为对投资控制不利，只有出现()的情况，才有可能采用此类合同形式。

A.施工图纸齐备，工程量能准确计算

B.施工图纸不全，工程量不能准确计算

C.施工技术简单

D.工程急于开工

E.工程采用新技术.新结构

正确答案:查看最佳答案

第92题:项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有()。

A.编审程序是否符合相关规定

B.工程材料质量证明文件是否齐全有效

C.资源供应计划是否满足工程施工需要

D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求

E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第93题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。

A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历

B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员

C.有办理招标手续的人员和能力

D.有编制招标文件的能力

E.有组织评标的能力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。

第94题:下列对项目建设总进度计划的作用叙述正确的有()。

A.保证项目建设的连续性

B.增强建设工作的预见性

C.确保项目按期动用

D.编报工程建设年度计划的依据

E.使建设前期的各项工作相互衔接，时间得到控制

正确答案:查看最佳答案

第95题:在施工过程中，调整施工进度计划的技术措施包括()。

A.增加工作面

B.改进施工计划

C.增加施工人员

D.采用更先进的施工机械

E.采用更先进的施工工艺和施工技术

正确答案:查看最佳答案

第96题:按定额的适用范围分类，定额可分为()。

A.国家定额

B.建筑工程定额

C.行业定额

D.地区定额

E.企业定额

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:地基基础工程施工完毕后，总监理工程师应组织()进行验收。

A.勘察项目负责人

B.设计项目负责人

C.施工单位技术部门负责人

D.施工单位质量部门负责人

E.建设单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第98题:在物价上涨引起的索赔中，对固定总价合同不予调整的方法适用于()的工程。

A.工期短

B.规模小

C.工期长

D.规模大

E.施工强度大

正确答案:查看最佳答案

第99题:对施工阶段的投资控制仅仅靠控制工程款的支付是不够的，应从组织.经济.技术.合同等多方面采取措施，下列措施中属于合同措施的有()。

A.参与合同修改.补充工作，着重考虑它对投资控制的影响

B.参与处理索赔事宜

C.审核承包商编制的施工组织设计

D.对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测

E.经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:合同法律关系的客体有()。

A.物

B.行为

C.义务

D.权利

E.知识产权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。

第101题:下列施工过程的质量验收环节中，应由专业监理工程师组织验收的有()。

A.单位工程

B.隐蔽工程

C.分部工程

D.分项工程

E.检验批

正确答案:查看最佳答案

第102题:工程施工过程中，应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。

A.施工单位施工质量保证措施欠缺

B.施工单位拒绝项目监理机构管理

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工单位采用不适当的施工工艺

E.施工单位违反工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:建设单位的质量责任有()。

A.选择勘察设计单位和施工单位，在合同中必须提供与建设工程有关的原始资料

B.根据工程特点，配备相应的管理人员

C.在工程开工前，负责办理有关的手续，组织设计交底和图纸会审

D.按合同规定和有关要求购买相应材料，对发生的质量问题承担相应的责任

E.按工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工

正确答案:查看最佳答案

第104题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第105题:在影响工程质量的诸多因素中，环境因素对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程作业环境条件的有()。

A.防护设施

B.水文.气象

C.施工作业面

D.组织管理体系

E.通风照明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:社会评价的主要内容包括()。

A.互适性分析

B.社会风险分析

C.环境影响分析

D.社会影响分析

E.不确定性分析

正确答案:查看最佳答案

第107题:项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的主要内容包括()。

A.施工进度控制目标实现的风险分析

B.进度控制人员的职责分工

C.与进度控制有关的各项工作流程

D.施工图设计文件交付时间目标

E.进度控制的组织措施

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第109题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第110题:检验批检查的资料主要包括()。

A.工程测量.放线记录

B.验收申请报告

C.新材料的施工记录

D.隐蔽工程检查记录

E.施工过程记录和施工过程检查记录

正确答案:查看最佳答案

第111题:以下属于双代号网络图的要素的是()。

A.工作

B.事件

C.线路

D.时间

E.工序

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:属于质量检验与控制的专门技术法规性文件的有()。

A.工程项目施工质量验收标准

B.工程质量验收规范

C.有关工程材料.半成品和构配件质量控制方法的专门技术法规性依据

D.控制施工作业活动质量的技术规程

E.采用新工艺.新技术.新材料的工程的相应的质量标准和施工工艺规程

正确答案:查看最佳答案

第113题:建设项目的竣工决算由()组成。

A.竣工验收标准

B.竣工决算报告说明书

C.竣工工程平面示意图

D.竣工决算报表

E.工程造价比较分析

正确答案:查看最佳答案

第114题:在合同价款复核与支付时，以下情况属于合同价款可进行调整的有()。

A.合同约定的调整

B.造价管理部门公布的价格调整

C.超过图纸多做的工程量

D.监理工程师确认的设计变更

E.监理工程师确认的工程量增减

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:综合概算和总概算的审查内容包括()。

A.审查经济效果，项目的环保

B.审查总图设计和工艺流程

C.审查文件的组成，其他具体项目

D.审查合法性.时效性.适用范围

E.审查概算的编制是否符合国家经济建设方针政策的要求

正确答案:查看最佳答案

第116题:关于工程合同价款调整程序的说法，正确的有()。

A.出现合同价款调减事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告

B.出现合同价款调增事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告

C.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内，应对其核实并提出书面意见

D.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内未确认，视为报告被认可

E.发承包双方对合同价款调整的意见不能达成一致，且对履约不产生实质影响的，双方应继续履行合同义务

正确答案:查看最佳答案

第117题:由多个部件组成的产品，应优先选择()的部件作为价值工程地分析对象。

A.造价低

B.数量多

C.体积小

D.加工工序多

E.废品率高

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师在线考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:监理工程师在下达工程开工令之前，要特别考虑的问题有()等，以避免由于上述问题缺乏准备而造成工程延期。

A.征地.拆迁问题是否已解决

B.设计图纸能否及时提供

C.设备.材料供应是否充足

D.付款方面有无问题

E.施工进度是否安排合理

正确答案:查看最佳答案

第119题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。