一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设工程监理工作中最常用的协调方法是()。

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建工程风险的方法是()。

A.经验数据法

B.流程图法

C.专家调查法

D.风险调查法

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第3题:审查确认施工分包单位是()的任务。

A.施工招标阶段

B.施工阶段投资控制

C.施工阶段进度控制

D.施工阶段质量控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:项目监理机构应当配备满足监理工作需要的()。

A.所有监理设施

B.主要监理设施

C.所有检测设备和工具

D.常规检测设备和工具

正确答案:查看最佳答案

第5题:主动控制是一种()控制，可以解决传统控制过程中存在的时滞影响。

A.事前

B.前馈

C.开环

D.面对未来的

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全生产管理职责是()

A.发现存在安全事故隐患时，应要求施工单位暂时停止施工

B.委派专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查

C.发现存在安全事故隐患时，应立即报告建设单位

D.审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

第8题:建设工程监理招标可分为公开招标和()两种方式。

A.邀请招标

B.要约招标

C.谈判招标

D.竞争性招标

正确答案:查看最佳答案

第9题:监理单位配合设计单位优化设计是设计阶段()的任务

A.投资控制

B.进度控制

C.质量控制

D.组织协调

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:根据《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)，《工程暂停令》在建设单位和工程监理单位的保管期限分别是()。

A.长期.短期

B.长期.长期

C.短期.长期

D.短期.短期

正确答案:查看最佳答案

第11题:项目监理机构的岗位职务及职责的确定，应根据()的原则，进行适当的授权，以承担相应的职责，并确定考核标准，对监理人员的工作进行定期考核。

A.公正.独立.自主

B.才职相称

C.热情服务

D.责权一致

正确答案:查看最佳答案

第12题:依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前应进行交底，施工单位的相关人员应对有关安全施工的技术要求向施工作业班组.作业人员做出详细说明，并双方签字确认，进行交底的人员是()。

A.项目负责人

B.负责各项目的班组长

C.专职安全生产管理人员

D.负责项目管理的技术人员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:监理规划要随着建设工程的开展不断补充.修改和完善，这表明监理规划()。

A.应分阶段编写

B.具体内容应有针对性

C.基本内容应力求统一

D.应遵循建设工程的运行规律

正确答案:查看最佳答案

第14题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定，除专用合同条款另有约定外，建筑工程一切险的投保人应当是()。

A.发包人

B.承包人以发包人和承包人的共同名义

C.分包人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第15题:现阶段建设工程监理的特点不包括()。

A.建设工程监理的服务对象具有单一性

B.建设工程监理属于强制执行的制度

C.建设工程监理具有监督功能

D.市场准人的单一控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:建设工程风险识别的结果是()。

A.建设工程风险分解

B.识别建设工程风险后果

C.建立建设工程初始风险清单

D.建立建设工程风险清单

正确答案:查看最佳答案

第17题:按照控制信息的来源，可将控制分为()。

A.事前控制和事后控制

B.前馈控制和反馈控制

C.开环控制和闭环控制

D.主动控制和被动控制

正确答案:查看最佳答案

第18题:监理的服务性是指监理人员用自己的知识.技能和经验.信息以及必要的试验.检测手段为建设单位提供()。

A.咨询服务

B.技术服务

C.管理服务

D.监督服务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:监理工程师在工程质量控制过程中，应遵循的原则不包括()。

A.坚持安全第一的原则

B.坚持以人为核心的原则

C.坚持质量标准的原则

D.坚持以预防为主的原则

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于工程监理单位的投标工作的内容不包括()。

A.唱标

B.参加开标及答辩

C.投标文件编制

D.投标决策

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()。

A.工程师助手不得向承包商发出口头指示

B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力

C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力

D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可以直接请工程师确认.取消或改变

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。B项，助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。C项，助手只能行使工程师付托的权力，完成工程师指派的任务。

第22题:下列说法中不正确的是:()。

A.平行承发包模式下有两种监理模式

B.设计或施工总分包模式下，业主可以委托一家单位也可以分别按照设计阶段和施工阶段委托监理单位

C.项目总承包模式下宜委托多家监理单位，以保证三大控制的实施

D.项目总承包管理模式下宜委托一家监理单位

正确答案:查看最佳答案

第23题:若风险事件甲的发生概率大于风险事件乙的发生概率，但风险事件甲的潜在损失小于风险事件乙的潜在损失，则甲.乙两风险事件的风险量()。

A.肯定相等

B.甲＞乙

C.可能相等

D.甲＜乙

正确答案:查看最佳答案

第24题:注册监理工程师未执行法律.法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业()个月以上()年以下。

A.5，2

B.3.2

C.5，1

D.3,1

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据建设程序，设备工程投资的合理确定分为六个阶段。其中，在设备制造与安装招投标阶段()。

A.要按照承包方实际完成的工作内容，以合同价为基础，同时考虑因物价上涨以及其他因素引起的投资变化，合理确定结算价

B.合同价是以经济合同形式确定的设备制造与安装工程投资

C.根据有关概算定额或概算指标编制总概算。对在初步设计阶段实行招标承包制签订承包合同协议的，其合同价也应在总概算相应的范围以内。在项目施工图设计阶段，根据施工图纸编制施工图预算

D.对从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用进行汇总，编制竣工决算

正确答案:查看最佳答案

第26题:相对于一般的目标控制措施而言，风险对策更强调()。

A.主动控制

B.被动控制

C.主动控制与被动控制相结合

D.动态控制

正确答案:查看最佳答案

第27题:投标有效期应当从()开始计算。

A.发售招标文件

B.递交投标文件

C.提交投标文件的截止日

D.确定中标候选人之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:()往往是设备工程监理的主要工作对象。

A.小型设备工程

B.中型设备工程

C.大型设备工程

D.大中型设备工程

正确答案:查看最佳答案

第29题:项目监理机构监理的前提是()。

A.确定项目监理机构目标

B.确定监理工作内容

C.选派监理人员

D.制定工作流程和信息流程

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()负责补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险负责人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

第31题:信用是企业经营理念.经营责任和()的集中体现。

A.经营方针

B.经营目标

C.经营业绩

D.经营文化

正确答案:查看最佳答案

第32题:建设工程合同约定的质量目标()国家强制性质量标准的要求。

A.必须高于

B.应当高于

C.应当等于

D.不得低于

正确答案:查看最佳答案

第33题:“按图施工”的要求表明，施工阶段是()的阶段。

A.以执行计划为主

B.实现建设工程价值

C.协调内容很多

D.无创造性劳动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:对材料.设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位是指()。

A.投资控制的组织措施

B.投资控制的技术措施

C.投资控制的经济措施

D.投资控制的合同措施

正确答案:查看最佳答案

第35题:工程监理企业应当拥有足够数量的.管理经验丰富和应变能力较强的监理工程师骨干队伍，这是建设工程监理()的表现。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公正性

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列关于主动控制与被动控制关系的表述中正确的是()。

A.由于主动控制比被动控制的效果好，因而应仅仅采取主动控制

B.由于建设工程实施过程中有许多风险因素是不可预见和防范的，因而只能采取被动控制

C.应将主动控制与被动控制两者紧密结合，并以主动控制为主

D.应将主动控制与被动控制两者紧密结合，并力求加大主动控制在控制过程中的比例

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:为了便于人们较全面地认识风险的存在，不至于遗漏重要的工程风险，有必要()。

A.建立风险因素清单

B.建立风险事件清单

C.建立初始风险清单

D.建立风险清单

正确答案:查看最佳答案

第38题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。

A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单

B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格

C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用

D.承包人向发包人的投标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。

第39题:由建设单位提出的工程变更处理中，()对建设单位要求的工程变更提出评估意见。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.设计单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据《建筑法》的规定，建筑活动的基本要求是建筑活动应当()。

A.遵守建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全

B.遵守建筑市场秩序，促进建筑业健康发展

C.确保建筑工程质量和安全，促进建筑业健康发展

D.确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第42题:在建设工程监理招标中，选择工程监理单位应遵循的最重要的原则是()。

A.报价优先

B.基于制度的要求

C.技术优先

D.基于能力的选择

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:风险识别具有()。

A.客观性

B.重复性

C.确定性

D.不确定性

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是()

A.工程质量评估报告

B.专项施工方案

C.已批准的可行性研究报告

D.监理月报

正确答案:查看最佳答案

第45题:建设工程监理评标中采用“定性综合评估法”的优点是()。

A.能减少评估过程中的相互干扰

B.能增强评标的公正性

C.能集中体现各方的意见

D.能增加评标的透明度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:(在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有()。

A.公平性

B.自主性

C.独立性

D.公正性

正确答案:查看最佳答案

第47题:要规范工程建设参与各方的建设行为，就要建立有效的约束机制，其根本目的是()。

A.实行工程监理制

B.最大限度地减少其不良后果

C.强调事前控制

D.有利于政府的监督管理

正确答案:查看最佳答案

第48题:监理工程师因过错造成重大质量事故的，()。

A.责令停止执业1年

B.吊销执业资格证书，3年内不予注册

C.吊销执业资格证书，5年内不予注册

D.吊销执业资格证书，终身不予注册

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:一方面总监理工程师掌握所有的监理大权，各专业监理工程师只是其命令的执行者，另一方面各专业管理工程师在总监理工程师的授权下，在各自管理的范围内有足够的决策权，这主要体现的是项目监理机构组织设计的()原则。

A.专业分工与协作统一

B.权责一致

C.管理跨度与管理层次统一

D.集权与分权统一

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

第51题:可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式是()监理组织。

A.按子项目分解的

B.按建设阶段分解的

C.职能制

D.直线职能制

E.矩阵制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。

第53题:《建设工程质量管理条例》规定的质量责任主体，包括()。

A.县级以上建设主管部门

B.建设单位

C.勘察.设计单位

D.施工单位

E.工程监理单位

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第55题:在对建设工程投资进行全方位控制时，应注意以下问题:()。

A.按总投资构成内容分解

B.认真分析建设工程特点，了解各项费用的变化趋势和影响因素

C.强调早期控制的重要性

D.抓主要矛盾，有所侧重

E.根据各项目费用的特点选择适当的控制方式

正确答案:查看最佳答案

第56题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第57题:建设工程的质量风险和安全风险都会引起()。

A.返工费用

B.医疗费

C.造成工期延误的损失

D.第三者责任损失

E.对工程使用造成的损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:总监理工程师不得将()委托给总监理工程师代表。

A.审核签认竣工结算

B.调解建设单位与承建单位合同争议，处理索赔

C.签发开工复工报审表

D.参加工程质量事故调查

E.调换不称职人员

正确答案:查看最佳答案

第59题:在下列内容中，属于ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ模式要素的是()。

A.友好

B.信任

C.合作

D.共享

E.参与

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第61题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第62题:在下列内容中，()是建设工程信息管理工作的原则。

A.有效性

B.定量化

C.时效性

D.惟一性

E.灵活性

正确答案:查看最佳答案

第63题:保险作为风险转移的方式之一，其缺点是()。

A.转移代价高

B.机会成本增加

C.保险谈判较为困难

D.可能转移失败

E.投保人可能心理麻痹而疏于损失控制计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:在施工过程中发生工程变更，应经过()的代表鉴认。

A.建设单位

B.设计单位

C.承包单位

D.分包单位

E.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第65题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第66题:我国《建设工程监理与相关服务收费标准》的规定中，将工程复杂程度的等级分为()。

A.简单

B.一般

C.较复杂

D.复杂

E.很复杂

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:国务院建设行政主管部门管理工程监理企业的主要职责是()。

A.每年定期集中审批一次全国甲.乙级工程监理企业的资质

B.每年定期集中审批一次全国甲级工程监理企业的资质

C.审查.批准全国甲.乙级工程监理企业资质的变更与终止

D.审查.批准全国甲级工程监理企业资质的变更与终止

E.制定有关全国工程监理企业资质的管理办法

正确答案:查看最佳答案

第68题:在下列内容中，属于建设工程目标控制组织措施的是()。

A.审查施工组织设计

B.落实目标控制的组织机构和人员

C.明确目标控制人员的任务

D.选择最佳的建设工程组织管理模式

E.改善目标控制工作的流程

正确答案:查看最佳答案

第69题:监理单位受业主委托对建设工程实施监理时，应遵守以下基本原则:()。

A.公正.独立.自立

B.守法.诚信.公正.科学

C.严格监理.热情服务

D.综合效益

E.才职相称

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:日前，将()报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。

A.拟拆除建筑物.构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

B.施工单位资质等级证明

C.堆放.清除废弃物的措施

D.拆除专业技术人员资格证书

E.拆除施工组织方案

正确答案:查看最佳答案

第71题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第72题:建设工程风险的分解可以按以下途径进行:()。

A.目标维

B.时间维

C.方法维

D.结构维

E.因素维

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:建设工程的协调分为()。

A.人员／人员界面

B.人员／系统界面

C.系统／环境界面

D.系统／系统界面

E.人员／环境界面

正确答案:查看最佳答案

第74题:在采用风险回避对策时需要注意以下问题:()。

A.回避一种风险可能产生另一种新的风险

B.回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性

C.风险回避肯定不是最佳对策

D.回避风险可能不实际或不可能

E.回避风险可能失败

正确答案:查看最佳答案

第75题:能充分体现计划性风险自留“计划性”的损失支付方式有()。

A.建立非基金储备

B.从现金净收入中支出

C.保险

D.自我保险

E.母公司保险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)

第77题:建设工程合同管理的基本方法包括()。

A.严格执行建设工程合同管理法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.建立合同管理目标制度

E.推行合同示范文本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。

第78题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--浙江省监理工程师在线考核题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。

第79题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。