[点击进入最新山东省监理工程师在线模拟考试题库]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:申请外商投资建设工程监理企业乙级资质的,由()审批。
A.国务院有关部门
B.工商行政管理部门
C.国务院建设主管部门
D.企业所在地省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:某工程设计招标项目,项目估算价为200万元,则投标保证金额不得超过()。
A.2
B.4
C.10
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。
第2题:在实施全过程监理的建设工程上,()是建设项目的管理主体。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第3题:建设工程采用固定总价合同时,发生经济膨胀事件承担相当大风险的是()。
A.业主
B.承包商
C.业主或承包商
D.分包商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据《招标投标法》,投标人在(),可以补充.修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。
A.提交投标文件的截止时间前
B.投标有效期内
C.评标截止时间前
D.评标开始前
正确答案:查看最佳答案
第5题:在下列关于投机风险的表述中,正确的是()。
A.发生的概率较小
B.发生的概率较大
C.重复出现的概率较小
D.重复出现的概率较大
正确答案:查看最佳答案
第6题:关于监理机构的组织形式,下列四种说法不正确的是()。
A.直线制监理组织形式组织结构简单.权力集中.命令统一.职责明确,对总监理工程师要求高
B.职能制的监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用,提高管理效率,减轻总监理工程师负担,适用于小型项目
C.直线职能制组织是有直线领导.统一指挥.职责清楚的特点,信息传递线路不利于互通情报
D.矩阵型监理组织形式,加强了各职能部门的横向联系,具有较大的机动性和适应性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:与项目资源相关方面的信息应当在建设工程()收集。
A.决策阶段
B.设计阶段
C.施工招标阶段
D.施工阶段
正确答案:查看最佳答案
第8题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》,委托人需要换委托人代表时,应提前()天通知监理人。
A.3
B.5
C.7
D.14
正确答案:查看最佳答案
第9题:风险管理过程中,()的结果主要在于确定各种风险事件发生的概率及其对建设工程目标影响的严重程度。
A.风险识别
B.风险分析与评价
C.风险对策的决策
D.风险对策的实施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《建设工程安全生产条例》,施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装.拆卸单位未由专业技术人员现场监督的,处以()的罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.3万元以上5万元以下
C.3万元以上10万元以下
D.5万元以上10万元以下
正确答案:查看最佳答案
第11题:关于项目监理机构中管理层次与管理跨度的说法,错误的是()。
A.管理层次是指组织的最高管理者到最基层实际工作人员之间等级层次的数量
B.管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数
C.管理跨度是指组织的最高管理层所管理下级人员数量总和
D.管理层次可分为三个层次,即决策层.中间控制层和操作层
正确答案:查看最佳答案
第12题:风险识别的最主要成果是()。
A.风险清单损失值
B.风险清单
C.风险事件发生概率
D.风险度量值
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:不同等风险量曲线上,一个点离原点越远,表示风险量()。
A.越大
B.越小
C.越不容易衡量
D.越容易衡量
正确答案:查看最佳答案
第14题:国有工程监理企业改制为有限责任公司应当遵循一定的程序,在资产评估后的步骤是()。
A.清产核资
B.股权设臵
C.产权界定
D.提出改制申请
正确答案:查看最佳答案
第15题:建设工程风险按照风险影响范围划分为()。
A.局部风险和总体风险
B.可管理风险和不可管理风险
C.建设单位的风险.设计单位的风险.施工单位的风险.工程监理单位的风险
D.自然风险.社会风险.经济风险.法律风险和政治风险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:下列不是组织机构的基本要素的是()。
A.人力
B.时间
C.信息
D.目标
正确答案:查看最佳答案
第17题:()的目的是考察各种风险控制措施产生的实际效果.确定风险减少的程度.监视风险的变化情况,进而考虑是否需要调整风险管理计划以及是否启动相应的应急措施等。
A.风险跟踪检查
B.风险监控
C.风险的重新估计
D.风险跟踪报告
正确答案:查看最佳答案
第18题:第三方担保在风险对策中属于()。
A.风险回避
B.损失控制
C.风险自留
D.非保险转移
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:就专业化建设项目管理公司的服务对象来说,应用最为普遍的是()的项目管理。
A.为业主服务
B.为设计单位服务
C.为施工单位服务
D.为材料.设备供应单位服务
正确答案:查看最佳答案
第20题:关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级,工程设计行业资质设甲级.乙级,根据工程性质和技术特点,个别行业资质可设丙级。
第21题:根据项目法人责任制的规定,在()后,正式成立项目法人。
A.项目建议书被批准
B.设计概算被批准
C.施工图设计完成
D.可行性研究报告被批准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:关于抵押的说法,正确的是()。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有
正确答案:查看最佳答案
参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产,提单属于权利凭证,可用于质押,不得用于抵押。
第23题:处理延期事件的时候,当总监理工程师与承包单位.建设单位协商不一致的时候,应交给()审核。
A.建设单位
B.监理工程师
C.施工单位
D.仲裁机构
正确答案:查看最佳答案
第24题:建设工程在可调价格合同条件下,发生了一起通货膨胀风险事件,则()。
A.业主不存在风险
B.业主的风险很大
C.承包商的风险很大
D.承包商不存在风险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是()。
A.计划
B.对比
C.转换
D.纠正
正确答案:查看最佳答案
第26题:在建设工程目标控制的措施中,()是其他各类措施的前提和保障。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施
正确答案:查看最佳答案
第27题:在下列内容中,一般不会由工程咨询公司完成的是()。
A.为承包商提供合同咨询服务
B.为承包商提供工程设计服务
C.为大型承包商提供技术咨询服务
D.为中小承包商提供技术咨询服务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:比较承发包模式和施工总分包模式,工程合同数量关系有:平行承发包模式合同数量()施工总分包模式合同数量。
A.多于
B.少于
C.等于
D.数量不固定
正确答案:查看最佳答案
第29题:《建设工程安全生产管理条例》规定,工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合()。
A.工程建设强制性标准
B.监理规划
C.监理实施细则
D.施工验收规范
正确答案:查看最佳答案
第30题:风险管理过程中,风险识别和风险评价是两个重要步骤。下列关于这两者的表述中,正确的是()。
A.风险识别和风险评价都是定性的
B.风险识别和风险评价都是定量的
C.风险识别是定性的,风险评价是定量的
D.风险识别是定量的,风险评价是定性的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:EPC模式的特征之一是()。
A.业主承担大部分风险
B.工程师管理工程实施
C.业主或业主代表管理工程实施
D.单价合同
正确答案:查看最佳答案
第32题:职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是()监理组织。
A.直线制
B.职能制
C.直线职能制
D.矩阵制
正确答案:查看最佳答案
第33题:下列关于监理规划目标控制的措施中,属于进度控制技术措施的是()。
A.落实进度控制责任,建立进度控制协调制度
B.建立多级网络计划体系,监控施工单位作业计划实施计划
C.建立激励机制,奖励工期提前的施工单位
D.履行合同义务,协调有关各方的进度计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:对内向监理单位负责,对外向业主负责的是()。
A.项目经理
B.项目监理机构
C.总监理工程师
D.专业管理工程师
正确答案:查看最佳答案
第35题:监理实施细则需经()审批后实施
A.总监理工程师代表
B.工程监理单位技术负责人
C.总监理工程师
D.相应专业监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第36题:设计施工总承包合同模式下,关于竣工后试验的说法不正确的是()。
A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行
B.由承包人负责进行的,承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人
C.由发包人负责进行的,发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人
D.由发包人负责进行的,如果承包人未能按时出席竣工后试验,发包人可自行进行试验,承包人应对检验数据予以认可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行,均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。
第37题:监理单位配合设计单位优化设计是设计阶段()的任务
A.投资控制
B.进度控制
C.质量控制
D.组织协调
正确答案:查看最佳答案
第38题:工程施工前监理实施细则由()送审。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.总监理工程师代表
D.现场监理员
正确答案:查看最佳答案
第39题:监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括()。
A.旁站
B.专检
C.平行检验
D.巡视
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:在EPC模式条件下,工程的期中付款应()。
A.由工程师审查工程量和承包商的结算报告,再决定和签发支付证书
B.先由工程师签发支付证书,再由业主向承包商支付
C.由业主直接按照合同规定支付
D.由工程师直接按照合同规定支付
正确答案:查看最佳答案
第41题:建设工程监理合同的标的是()。
A.监理酬金
B.监理设备
C.监理人员
D.监理服务
正确答案:查看最佳答案
第42题:不同风险对策的适用性需从()方面考虑。
A.效果
B.代价
C.效果和代价
D.效果或代价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:工程监理单位在检查勘察单位执行勘察方案的情况时,需重点检查的内容是()。
A.水.土.石试样的数量和质量是否符合要求
B.勘察点的布置是否合理,其数量.深度是否满足规范和设计要求
C.各类相应的工程地质勘察手段.方法和程序是否合理,是否符合有关规范的要求
D.勘察重点是否符合勘察项目特点,技术与质量保证措施是否还需要细化
正确答案:查看最佳答案
第44题:建设工程监理的服务对象是()。
A.施工单位
B.监理工程师
C.建设单位
D.建设工程
正确答案:查看最佳答案
第45题:在某工程双代号网络计划中,工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天,其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第32天和第34天,则工作N的总时差和自由时差分别为()天。
A.3和0
B.3和2
C.5和0
D.5和3
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:监理工程师对勘察.设计单位的管理水平,重点考查()。
A.是否达到了与其资质等级相应的要求水平
B.是否具备相应的人员数量
C.是否具备相应的设备装备
D.是否承接了相应的工程类别
正确答案:查看最佳答案
第47题:加强对员工的职业道德教育属于监理企业()的内容。
A.组织管理制度
B.人事管理制度
C.劳动合同制度
D.经营管理制度
正确答案:查看最佳答案
第48题:采用邀请招标方式选择工程监理单位时,建设单位的正确做饭是()。
A.只需发布招标公告,不需要进行资格预审
B.不仅需要发布招标公告,而且需要进行资格预审
C.既不需要发布招标公告,也不进行资格预审
D.不需要发布招标公告,怛需要进行资格预审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:加快工程进度,会导致施工效率下降,单位产品的费用上升,从而使整个工程的总投资增加,这表明()。
A.进度目标与投资目标之间存在统一关系
B.进度目标与投资目标之间存在对立关系
C.进度目标与质量目标之间存在对立关系
D.进度目标与质量目标之间存在统一关系
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:根据《标准施工招标文件》,不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第51题:根据NEC《工程施工合同》,关于合同风险预警机制“早期警告”的说法,正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时,应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议,并在对方同意后邀请其他方出席,可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案,会后发给承包商。
第52题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第53题:项目组织结构形式选择的基本原则是:()。
A.有利于工程合同管理
B.有利于监理目标规划
C.有利于专业人员才能发挥
D.有利于决策指挥
E.有利于信息沟通
正确答案:查看最佳答案
第54题:工程监理企业应当建立健全企业的信用管理制度,包括()。
A.合同管理制度
B.与业主的合作制度
C.监理服务需求调查制度
D.经营管理制度
E.企业内部信用管理责任制度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第56题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第57题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定,下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费
C.合同生效后,设计人刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应支付该阶段的全部设计费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,发包人延误支付设计费,逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知发包人。C项,发包人要求终止或解除合同时,如设计人尚未开始设计工作,则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作,完成的工作量不足一半,则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作,完成的工作量超过一半,则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项,设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收设计费的千分之二。
第58题:建设工程的质量风险和安全风险都会引起()。
A.返工费用
B.医疗费
C.造成工期延误的损失
D.第三者责任损失
E.对工程使用造成的损失
正确答案:查看最佳答案
第59题:在下列内容中,()是对建设工程信息进行分类应遵循的原则。
A.适应性
B.稳定性
C.兼容性
D.可扩展性
E.流动性
正确答案:查看最佳答案
第60题:依据《合同法》,下列合同属于建设工程合同的有()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.监理合同
D.施工合同
E.设备采购合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按完成承包的内容进行分类,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。
第61题:乙级工程监理企业必须具备下列资质等级标准中的()。
A.企业负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注
B.技术负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注
C.取得监理工程师注册证书的人员不少于15人
D.近三年内监理过五个以上三等房屋建筑工程项目
E.近三年内监理过五个以上二等房屋建筑工程项目
正确答案:查看最佳答案
第62题:在下列内容中,属于PARTNERING模式要素的是()。
A.友好
B.信任
C.合作
D.共享
E.参与
正确答案:查看最佳答案
第63题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时,或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时,以先发生者为准;但在任何情况下,不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第64题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第65题:在对建设工程进度进行全过程控制时,应注意以下问题:()。
A.在工程建设的早期就编制进度计划
B.在编制进度计划时充分考虑各阶段工作之间的合理搭接
C.在保证进度目标的前提下,将对投资目标和质量目标的影响减少到最低程
D.对整个建设工程所有工作内容都进行控制
E.抓好关键线路的进度控制
正确答案:查看最佳答案
第66题:我国现阶段建设工程监理表现出以下特点:()。
A.服务对象具有单一性
B.属于国家强制推行的制度
C.具有监督功能
D.市场准入采用双重控制
E.以建设项目管理学作为理论基础
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:《建筑法》中关于()等的规定,也适用于其他专业建筑工程的建筑活动。
A.建筑许可
B.建筑工程发包.承包.禁止转包
C.建筑工程监理
D.建筑工程安全和质量管理
E.法律责任
正确答案:查看最佳答案
第68题:组织设计应遵循一些基本原则,包括下列的()原则。
A.集权与分权统一
B.专业分工与协作统一
C.动态相关
D.规律效应
E.才职相称
正确答案:查看最佳答案
第69题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第70题:《建筑法》关于建筑许可的规定包括对()的规定。
A.建筑工程施工许可
B.建设单位应具备的条件
C.从事建筑活动的单位应具备的条件
D.从事建筑活动的专业技术人员执业资格
E.从事建筑活动的专业技术人员执业资质
正确答案:查看最佳答案
第71题:工程咨询公司为贷款方服务主要是下列情况中的()。
A.为贷款方确定贷款方案
B.对申请贷款的项目进行评估
C.为贷款方确定融资方案
D.对接受贷款方的还贷能力进行审查
E.对已接受贷款的项目的执行情况进行检查和监督
正确答案:查看最佳答案
第72题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第73题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据,定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。E项,如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理。
第74题:建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容有()。
A.协助业主准备工程报建手续
B.可行性论证咨询/监理
C.技术经济论证
D.编制项目风险评价报告
E.编制建设工程投资匡算
正确答案:查看最佳答案
第75题:建设工程的设计工作需要在以下几个方面反复协调:()。
A.同一设计阶段不同专业设计之间的协调
B.不同设计阶段不同专业设计之间的协调
C.不同设计阶段同一专业设计之间的协调
D.与外部环境因素进行协调
E.与技术规范.标准进行协调
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:组织应具有的基本含义为()。
A.目标是组织存在的前提
B.组织中人员应分工协作
C.组织是生产要素之一
D.组织中的人员应明确权力层次
E.组织有组织结构图表示
正确答案:查看最佳答案
第77题:合同法律关系的客体有()。
A.物
B.行为
C.义务
D.权利
E.知识产权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。
第78题:在下列内容中,属于建设工程目标控制组织措施的是()。
A.审查施工组织设计
B.落实目标控制的组织机构和人员
C.明确目标控制人员的任务
D.选择最佳的建设工程组织管理模式
E.改善目标控制工作的流程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--最新山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:建设工程监理规划应按以下要求编写:()。
A.基本内容应力求统一
B.具体内容应具有针对性
C.满足监理实施细则的要求
D.表达方式应格式化.标准化
E.随建设工程的展开不断补充.修改和完善
正确答案:查看最佳答案
转载请注明出处:考试题库网
本文地址:最新山东省监理工程师在线模拟考试题库