[点击进入监理工程师在线模拟考试考前押题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:建设工程监理投标时,制定投标策略的前提是()。
A.选择针对性的投标策略
B.合理设置项目监理机构
C.深入分析影响投标的因素
D.把握和深刻理解招标文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:风险被分为纯风险和投机风险,这是按()来分类的。
A.风险的后果
B.风险的影响范围
C.风险的产生原因
D.风险的性质
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据《简明施工合同》,材料和设备的供应人通常为()。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工,是对标准施工合同简化的文本,通常由发包人负责材料和设备的供应,承包人仅承担施工义务。
第3题:所谓组织设计,是对()的设计过程。
A.组织活动
B.组织结构
C.组织活动或组织结构
D.组织活动和组织结构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是()。
A.投入
B.产出
C.反馈
D.纠正
正确答案:查看最佳答案
第5题:工程监理企业允许其他单位或者个人以本企业名义承担监理业务的,责令改正,没收违法所得,处合同约定的监理酬金()的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
A.1倍以上2倍以下
B.1倍以上3倍以下
C.2倍以上3倍以下
D.5倍以上
正确答案:查看最佳答案
第6题:工程监理文件资料组卷方法及要求中,文字材料按事项.专业顺序排列说法错误的是()。
A.请示在前.批复在后
B.印本在前.定稿在后
C.主件在前.附件在后
D.同一事项的请示与批复.同一文件的印本与定稿.主件与附件不能分开
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据《招标投标法》,应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。
第8题:采用流程图法进行风险识别的关键在于找出()不同的风险因素或风险事件。
A.各组织或各目标
B.各目标或各主体
C.各主体或各步骤
D.各步骤或各阶段
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据《建设工程监理规范》,()是项目监理机构在施工单位自检的同时,按照有关规定.建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。
A.工程计量
B.巡视
C.平行检验
D.旁站管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319--2013),以下各项中,属于附录中“A类表”的是()。
A.通用表
B.施工单位报审用表
C.工程监理单位用表
D.施工单位报验用表
正确答案:查看最佳答案
第11题:用相对比较法衡量建设工程风险概率主要是依据()。
A.客观概率
B.主观概率
C.平均概率
D.实际概率
正确答案:查看最佳答案
第12题:对不同等级工程监理企业技术负责人的共同要求是()。
A.具有10年以上从事工程建设工作的经历
B.具有10年以上从事工程监理工作的经历
C.取得监理工程师资格证书
D.取得监理工程师注册证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:对于工期长.技术复杂.实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的建设工程,发包方宜采用()合同。
A.纯单价
B.固定总价
C.估算工程量单价
D.可调总价
正确答案:查看最佳答案
第14题:在项目监理机构的组织形式中,职能部门与指挥部门易产生矛盾,信息传递路线长,不利于互通情报的组织形式是()。
A.直线职能制
B.职能制
C.直线制
D.矩阵制
正确答案:查看最佳答案
第15题:下列文件中,由总监理工程师负责批准的是()。
A.监理实施细则
B.监理规划
C.监理大纲
D.监理投标书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:建设工程合同约定的质量目标()国家强制性质量标准的要求。
A.必须高于
B.应当高于
C.应当等于
D.不得低于
正确答案:查看最佳答案
第17题:某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算,截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。
第18题:在建设工程勘察合同的履行中,关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。
A.合同生效后5天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
B.勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比
C.提交勘察成果资料后15天内,发包人应一次付清全部工程费用
D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
第19题:风险管理计划实施后,对风险的发展必然会产生相应效果的是()。
A.风险评估方法
B.风险控制措施
C.风险数据采集
D.风险跟踪检查
正确答案:查看最佳答案
第20题:根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是()。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保证其利益
C.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,保证只能由第三人提供,因此保证法律关系至少有三方参加。B项,一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时,债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务,债权人即可以要求保证人承担保证责任,当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此,D项也是错误的。
第21题:组织设计一般应遵循的基本原则之一是()。
A.分权管理
B.跨度适中
C.责任明确
D.经济效率
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人()。
A.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成,监理人不能按时发出开工通知,此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。
第23题:根据FIDIC《施工合同条件》,保留金返还的正确方式是()。
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还
正确答案:查看最佳答案
参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后,将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后,将全部保留金返还承包商。
第24题:工程监理企业应按照合同的约定认真履行,这是其经营活动基本准则()的要求。
A.守法
B.诚信
C.公正
D.科学
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:对内向监理单位负责,对外向业主负责的是()。
A.项目经理
B.项目监理机构
C.总监理工程师
D.专业管理工程师
正确答案:查看最佳答案
第26题:关于投标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明,也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。
第27题:风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()。
A.gmp为合同承包总价
B.节约的gmp全部归cm承包商
C.节约的gmp全部归业主
D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时,超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。
第28题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第29题:建设工程监理文件资料的组卷顺序是()。
A.分项工程.分部工程.单位工程
B.单位工程.分部工程.专业.阶段
C.单位工程.分部工程.检验批
D.检验批.分部工程.单位工程
正确答案:查看最佳答案
第30题:在下列关于可行性研究报告的表述中,正确的是()。
A.可行性研究报告是项目最终决策文件
B.可行性研究报告是项目初步决策文件
C.可行性研究报告应直接报送有关部门审批
D.可行性研究报告需经具有相应资质的工程咨询单位评估后报送有关部门审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013),下列监理职责中,属于监理员职责的是()
A.处置生产安全事故隐患
B.复核工程计量有关数据
C.验收分部分项工程质量
D.审查阶段??
正确答案:查看最佳答案
第32题:综合评价法是指决策者决定是否参加某建设工程监理投标时,将影响其投标决策的主客观因素用某些具体指标表示出来,并定量地进行综合评价,以此作为投标决策依据。采用综合评价法时首先要做的是()。
A.确定各项评价指标权重
B.确定影响投标的评价指标
C.计算期望值
D.各项评价指标评分
正确答案:查看最佳答案
第33题:某工地发生钢筋混凝土预制梁吊装脱落事故,造成6人死亡,直接经济损失900万元,该事故属于()
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:不属于监理实施细则编制要求的是()。
A.内容全面
B.针对性强
C.可操作性强
D.总监理工程师编制
正确答案:查看最佳答案
第35题:特殊情况下,特别重大事故的批复自负责事故调查的人民政府收到事故调查报告之日起,最迟在()日内做出批复。
A.15
B.30
C.45
D.60
正确答案:查看最佳答案
第36题:依法必须进行招标的项目,全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的,应当()。
A.邀请招标
B.公开招标
C.挂牌
D.拍卖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的,责令限期改正:逾期未改正的,责令停业整顿,计处()的罚款;情节严重的,降低资质等级.直至吊销资质征书。
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.10万元以上30万元以下
D.30万元以上50万元以下
正确答案:查看最佳答案
第38题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定,除专用合同条款另有约定外,建筑工程一切险的投保人应当是()。
A.发包人
B.承包人以发包人和承包人的共同名义
C.分包人
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第39题:在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是()。
A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长,并要求修改投标文件
C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长,但无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第40题:工程监理企业应当拥有一套健全的管理制度,现代化的管理手段,先进的管理理论.方法和手段,足够的技术.经济资料和数据,这是建设工程监理()的表现。
A.服务性
B.科学性
C.独立性
D.公正性
正确答案:查看最佳答案
第41题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中,不属于违法分包的是()。
A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务
B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务
C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务
D.分包给不具备相应资质条件的单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外,经发包方书面同意,承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。
第42题:下列不是组织机构的基本要素的是()。
A.人力
B.时间
C.信息
D.目标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:监理人更换项目监理机构专业监理工程师,应遵循的原则是()。
A.不少于现有人员数量
B.不增加监理酬金
C.不低于现有资格与能力
D.不超过现有监理成本
正确答案:查看最佳答案
第44题:“事先约定各个部门在工作中的相互关系”,属于()。
A.协调项目监理机构内部人际关系
B.协调项目监理机构内部组织关系
C.协调项目监理机构内部需求关系
D.协调项目监理机构内部成本关系
正确答案:查看最佳答案
第45题:监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括()。
A.旁站
B.专检
C.平行检验
D.巡视
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:申请外商投资建设工程监理企业乙级资质的,由()审批。
A.国务院有关部门
B.工商行政管理部门
C.国务院建设主管部门
D.企业所在地省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《国务院关于投资体制改革的决定》,对于采用投资补助方式的政府投资工程,政府需要审批()。
A.资金申请报告
B.开工报告和施工图预算
C.初步设计和概算
D.项目建议书和开工报告
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是()。
A.工程师助手不得向承包商发出口头指示
B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力
C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力
D.承包商对工程师助手的指示有疑义时,可以直接请工程师确认.取消或改变
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。B项,助手在授权范围内向承包人发出的指示,具有与工程师指示同样的效力。C项,助手只能行使工程师付托的权力,完成工程师指派的任务。
第49题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。
A.工程量清单
B.技术标准及要求
C.图纸
D.投标须知
E.评标标准和方法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容,设计招标文件中不包含。
第51题:工程咨询公司为承包商服务主要有以下几种情况:为承包商提供()。
A.施工阶段全过程服务
B.全方位目标控制服务
C.合同咨询和索赔服务
D.技术咨询服务
E.工程设计服务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第53题:在下列监理文件中,要求建设单位和监理单位长期保存,并送城建档案管理部门保存的是()。
A.监理实施细则
B.工程开工/复工审批表
C.质量事故报告及处理意见
D.合同变更材料
E.工程竣工决算审核意见书
正确答案:查看最佳答案
第54题:组织应具有的基本含义为()。
A.目标是组织存在的前提
B.组织中人员应分工协作
C.组织是生产要素之一
D.组织中的人员应明确权力层次
E.组织有组织结构图表示
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第56题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物,且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第57题:施工招标阶段监理工作制度包括()。
A.编制招标文件有关制度
B.合同条件拟定及审核制度
C.设计文件.图纸审查制度
D.组织招标实务有关制度
E.施工组织设计审核制度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:组织设计原则包括()。
A.主观能动原则
B.专业分工与协作统一原则
C.权责一致原则
D.才职相称原则
E.弹性原则
正确答案:查看最佳答案
第59题:施工监理服务收费调整系数包括()。
A.专业调整系数
B.工程复杂程度调整系数
C.高程调整系数
D.监理企业资质调整系数
E.工程所在地区调整系数
正确答案:查看最佳答案
第60题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第61题:建设工程的质量风险和安全风险都会引起()。
A.返工费用
B.医疗费
C.造成工期延误的损失
D.第三者责任损失
E.对工程使用造成的损失
正确答案:查看最佳答案
第62题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第63题:关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商.供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第64题:在施工过程中发生工程变更,应经过()的代表鉴认。
A.建设单位
B.设计单位
C.承包单位
D.分包单位
E.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第65题:衡量建设工程风险概率的方法有()。
A.主观概率法
B.客观概率法
C.相对比较法
D.绝对比较法
E.概率分布法
正确答案:查看最佳答案
第66题:目标控制的效果取决于()。
A.目标控制的措施是否得力和及时
B.主动控制是否与被动控制有机结合
C.目标规划和计划的质量
D.目标规划和计划的循环性
E.目标控制的组织机构和任务分工是否明确
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:对监理规划内容中人员配备方案应从以下几方面审核:()。
A.专业满足程度
B.人员数量的满足程度
C.专业人员不足时采取的措施是否恰当
D.派驻现场人员计划表
E.职称结构
正确答案:查看最佳答案
第68题:在采用风险回避对策时需要注意以下问题:()。
A.回避一种风险可能产生另一种新的风险
B.回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性
C.风险回避肯定不是最佳对策
D.回避风险可能不实际或不可能
E.回避风险可能失败
正确答案:查看最佳答案
第69题:在下列内容中,属于建设工程文件的是()。
A.工程准备阶段文件
B.施工文件
C.监理文件
D.竣工图
E.建设法规文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外,建设工程目标分解应遵循以下原则:()。
A.能分能合
B.按工程部位分解
C.统一分解的层次
D.区别对待,有粗有细
E.有可靠的数据来源
正确答案:查看最佳答案
第71题:建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格,串通投标或弄虚作假或有其他违法行为,不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项,评标委员会可对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。
第72题:在下列风险中,属于按风险产生原因划分的风险是()。
A.投机风险
B.政治风险
C.基本风险
D.经济风险
E.自然风险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:监理工程师在执业中享有的权利主要包括()。
A.使用监理工程师名称
B.严格依照相关的技术标准和委托监理合同开展工作
C.依法自主执行业务
D.依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章
E.恪守职业道德,维护社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
第74题:乙级工程监理企业必须具备下列资质等级标准中的()。
A.企业负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注
B.技术负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注
C.取得监理工程师注册证书的人员不少于15人
D.近三年内监理过五个以上三等房屋建筑工程项目
E.近三年内监理过五个以上二等房屋建筑工程项目
正确答案:查看最佳答案
第75题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。
第76题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第77题:在将目标的实际值与计划值进行比较时,要注意以下几点:()。
A.明确目标实际值与计划值的内涵
B.合理选择比较对象
C.确定比较工作的人员
D.建立目标实际值与计划值的对应关系
E.确定衡量目标偏离的标准
正确答案:查看最佳答案
第78题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--监理工程师在线模拟考试考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第79题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
转载请注明出处:考试题库网
本文地址:监理工程师在线模拟考试考前押题