一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:工程建设早期所编制的业主方总进度计划不可能达到承包商施工计划的详细程度，但也应当掌握()的原则，达到一定的深度和细度。

A.把握重点

B.远粗近细

C.面面俱到

D.抓大放小

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。

第2题:在建设工程三大目标控制中，相对而言，组织协调对()的作用最为突出且最为直接。

A.投资控制

B.进度控制

C.质量控制

D.风险控制

正确答案:查看最佳答案

第3题:平行承包模式缺点之一是()。

A.不利于质量控制

B.不利于工期控制

C.不利于业主选择承建单位

D.不利于投资控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:国产设备原价一般指的是()。

A.成本价

B.设备制造厂的交货价

C.合同价

D.计划价

正确答案:查看最佳答案

第5题:在监理工作过程中，工程监理企业一般不具有()。

A.工程建设重大问题的决策权

B.工程建设重大问题的建议权

C.工程建设有关问题的决策权

D.工程建设有关问题的建议权

正确答案:查看最佳答案

第6题:《建设工程监理规范》规定，总监理工程师代表应由具有()年以上同类工程监理工作经验的人员担任。

A.4

B.3

C.2

D.1

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:监理单位协助建设单位选择适当的工程咨询机构，管理工程咨询合同的实施，并对咨询结果进行评估，这是建设工程监理()作用的表现。

A.有利于提高建设工程投资决策的科学化水平

B.有利于规范工程建设参与各方的建设行为

C.有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

D.有利于实现建设工程投资效益最大化

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，下列监理职责中，属于监理员职责的是()。

A.处置生产安全事故隐患

B.复核工程计量有关数据

C.验收分部分项工程质量

D.检查进场的工程材料.构配件.设备的质量

正确答案:查看最佳答案

第9题:在改建.扩建和维修工程中，对改建的部分应当重新编写工程档案，并在工程竣工验收后()个月内向城建部门移交。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:工程监理企业有权对承建单位的()进行监督。

A.建设行为

B.不当建设行为

C.经营活动

D.不当经营活动

正确答案:查看最佳答案

第11题:从业主的角度，关于项目总承包管理模式特点的说法，正确的是()。

A.合同关系简单，故合同管理难度较小

B.合同关系简单，但合同管理难度较大

C.合同关系复杂，故合同管理难度较大

D.合同关系复杂，但合同管理难度较小

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于风险等级可接受性评定的说法，正确的是()。

A.风险等级为大的风险因素是不希望有的风险

B.风险等级为中的风险因素是不可接受的风险

C.风险等级为小的风险因素是不可接受的风险

D.风险等级为很小的风险因素是可忽略的风险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《建筑法》，建筑工程开工前，由()向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第14题:除了要具有一定的专业学历外，参加监理工程师执业资格考试的另一个报名条件是要具有()。

A.复合型的知识结构

B.一定年限的工程建设实践经验

C.一定年限的监理工作实践经验

D.良好的职业道德

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《合同法》，工程设计合同属于()。

A.委托合同

B.技术合同

C.承揽合同

D.建设工程合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:工程监理企业应当拥有一套健全的管理制度，现代化的管理手段，先进的管理理论.方法和手段，足够的技术.经济资料和数据，这是建设工程监理()的表现。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公正性

正确答案:查看最佳答案

第17题:按风险潜在损失形态划分，可将风险划分为()。

A.财产风险和责任风险

B.地区风险和特殊风险

C.投机风险和人身风险

D.基本风险和经济风险

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》，旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对()的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。

A.隐蔽工程

B.地下工程

C.关键线路上的工作

D.关键部位.关键工序

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:在委托监理的建设工程中，监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这个要求反映了建设工程监理的()。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公正性

正确答案:查看最佳答案

第20题:在施工阶段，监理工程师在项目监理机构中所占比例一般为()。

A.10%～20%

B.20%～30%

C.30%～60%

D.60%～90%

正确答案:查看最佳答案

第21题:不同风险对策的适用性需从()方面考虑。

A.效果

B.代价

C.效果和代价

D.效果或代价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。

A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单

B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格

C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用

D.承包人向发包人的投标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。

第23题:在建设工程监理组织协调中，主要用于外部协调的方法是()。

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法

正确答案:查看最佳答案

第24题:建设工程监理的行为主体是()。

A.建设单位

B.总监理工程师

C.施工单位

D.工程监理企业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:流水节拍是组织流水施工的()。

A.工艺参数

B.时间参数

C.空间参数

D.非流水施工参数

正确答案:查看最佳答案

第26题:设计产品质量与设计劳动投入量之间()。

A.为正相关关系

B.为负相关关系

C.没有必然联系

D.毫无关系

正确答案:查看最佳答案

第27题:建立精干.高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现建设工程监理目标的()。

A.前提条件

B.控制手段

C.经济措施

D.目标规划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:下列内容中，不属于建设程序中生产准备阶段的工作是()。

A.组织设备.材料订货

B.招聘和培训生产人员

C.进行工具.器具.备品备件的制造或订货

D.组织生产人员参加设备安装.调试.工程验收

正确答案:查看最佳答案

第29题:建设工程初步设计是根据()的要求进行具体实施方案的设计

A.可行性研究报告

B.项目建议书

C.使用功能

D.批准的投资额

正确答案:查看最佳答案

第30题:工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理，()。

A.并对施工质量承担监理责任

B.并对施工质量与施工单位共同承担责任

C.并对施工质量承担连带责任

D.但对施工质量不承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:关于工程监理单位的投标工作的内容不包括()。

A.唱标

B.参加开标及答辩

C.投标文件编制

D.投标决策

正确答案:查看最佳答案

第32题:综合评价法是指决策者决定是否参加某建设工程监理投标时，将影响其投标决策的主客观因素用某些具体指标表示出来，并定量地进行综合评价，以此作为投标决策依据。采用综合评价法时首先要做的是()。

A.确定各项评价指标权重

B.确定影响投标的评价指标

C.计算期望值

D.各项评价指标评分

正确答案:查看最佳答案

第33题:建设工程监理工作中最常用的协调方法是()。

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:建设工程定额反映了()水平。

A.企业管理

B.消耗量的价值

C.社会平均消耗

D.社会平均先进消耗

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。

第36题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法在综合评标法的基础上，以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素，还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下，以评标价最低者作为中标人。

第37题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。

A.深基坑工程

B.高空作业工程

C.深水作业工程

D.大爆破工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

第38题:在下列内容中，属于合同措施的是()。

A.按合同规定的时间.数额付款

B.审查承包单位的施工组织设计

C.协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式

D.协助业主选择承建单位

正确答案:查看最佳答案

第39题:某监理单位打算申请综合资质，则该单位至少应有()名注册监理工程师。

A.5

B.15

C.45

D.60

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:在设计过程中，需要在不同设计阶段之间进行纵向的反复协调，这种协调()。

A.仅限于同一专业之间的协调

B.仅限于不同专业之间的协调

C.可能是同一专业之间的协调，也可能是不同专业之间的协调

D.表现为不同设计深度的协调

正确答案:查看最佳答案

第41题:为了便于人们较全面地认识风险的存在，不至于遗漏重要的工程风险，有必要()。

A.建立风险因素清单

B.建立风险事件清单

C.建立初始风险清单

D.建立风险清单

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列()不需要按照国家专门规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.钢筋作业人员

B.爆破作业人员

C.登高架设作业人员

D.垂直运输机械作业人员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:建设单位对所需服务提出的要求，是工程监理单位编制投标文件的依据是()。

A.竣工文件

B.投标文件

C.施工文件

D.招标文件

正确答案:查看最佳答案

第44题:生产单位提前进厂参加施工.设备安装.调试的人员，其工资.工资性补贴等费用应从()中支付。

A.建筑安装工程费

B.设备工器具购置费

C.建设单位管理费

D.生产准备费

正确答案:查看最佳答案

第45题:建设单位在组织工程竣工验收前，应当()。

A.先对工程进行验收

B.先对工程进行预验收

C.提请城建档案管理部门对工程档案进行验收

D.提请城建档案管理部门对工程档案进行预验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:《建设工程质量管理条例》规定.施工单位的质量责任和义务有()。

A.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

B.施工单位有权改正施工过程中发现的设计图纸差错

C.施工单位可以将工程转包给符合资质条件的其他单位

D.施工单位可以将主体工程分包给具有资质的分包单位

正确答案:查看最佳答案

第47题:下面表述中错误的一项为()。

A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

正确答案:查看最佳答案

第48题:工程施工前监理实施细则由()送审。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.总监理工程师代表

D.现场监理员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:建设工程归档工程文件应按()组卷。

A.建设工程

B.单项工程

C.单位工程

D.分部工程

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:监理大纲的主要内容是:()。

A.拟派往项目监理机构的监理人员情况简介

B.拟达到的三大控制的目标

C.拟采用的监理方案

D.将提供给业主的监理阶段性文件

E.估计所需的监理费用

正确答案:查看最佳答案

第51题:在下列监理文件中，要求建设单位和监理单位长期保存，并送城建档案管理部门保存的是()。

A.监理实施细则

B.工程开工／复工审批表

C.质量事故报告及处理意见

D.合同变更材料

E.工程竣工决算审核意见书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第53题:在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有()。

A.项目总投资为4000万元的给水工程

B.项目总投资为2000万元的供热工程

C.建筑面积为8万ｍ2的住宅建设工程

D.建筑面积为4万ｍ2的住宅建设工程

E.总投资为1000万元的学校

正确答案:查看最佳答案

第54题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第55题:建设工程的质量风险和安全风险都会引起()。

A.返工费用

B.医疗费

C.造成工期延误的损失

D.第三者责任损失

E.对工程使用造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第56题:组织的特点是()。

A.可替代其他生产要素

B.不可替代其他生产要素

C.不是生产要素

D.是生产要素

E.在特定状态下是生产要素

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。

A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第58题:在下列内容中，属于建设工程文件的是()。

A.工程准备阶段文件

B.施工文件

C.监理文件

D.竣工图

E.建设法规文件

正确答案:查看最佳答案

第59题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。

第60题:工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有()。

A.守法

B.诚信

C.公正

D.独立

E.科学

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第62题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第63题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。

第64题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第65题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第66题:建设工程风险的分解可以按以下途径进行:()。

A.目标维

B.时间维

C.方法维

D.结构维

E.因素维

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:仅仅从为客户服务的角度，工程咨询的作用表现为以下几方面:()。

A.为决策者提供科学合理的建议

B.保证工程的顺利实施

C.为客户提供信息和先进技术

D.发挥准仲裁人的作用

E.促进国际间工程领域的交流和合作

正确答案:查看最佳答案

第68题:建设工程的设计工作需要在以下几个方面反复协调:()。

A.同一设计阶段不同专业设计之间的协调

B.不同设计阶段不同专业设计之间的协调

C.不同设计阶段同一专业设计之间的协调

D.与外部环境因素进行协调

E.与技术规范.标准进行协调

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第70题:下列说法正确的是:()。

A.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之前进行

B.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之后进行

C.监理例会应定期召开，每月举行一次

D.专业性监理会议由总监理工程师主持

E.专业性监理会议由专业监理工程师主持

正确答案:查看最佳答案

第71题:管理层次的划分依据()。

A.经济效益

B.组织目标

C.工作内容

D.人数多少

E.人员素质

正确答案:查看最佳答案

第72题:ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ协议需要建设工程的()共同签署。

A.业主

B.设计单位

C.承包商

D.咨询单位

E.主管单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:在对建设工程投资.进度.质量三大目标之间的统一关系进行定量分析时，要注意以下问题:()。

A.采用全寿命分析方法

B.采用价值工程理论

C.掌握客观规律，充分考虑制约因素

D.对未来的.可能的收益不宜过于乐观

E.将目标规划和计划结合起来

正确答案:查看最佳答案

第74题:EＰC模式的基本特征是()。

A.业主承担大部分风险

B.承包商承担大部分风险

C.总价合同

D.单价合同

E.业主或业主代表管理工程实施

正确答案:查看最佳答案

第75题:在下列内容中，属于施工招标阶段目标控制任务的是()。

A.协助业主编制招标文件

B.协助业主编制标底

C.做好投标资格预审工作

D.组织评标工作

E.定标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:快速路径法可在下列模式中采用:()。

A.平行承发包模式

B.总分包模式c.项目总承包模式d.ｐｍ模式e.

C.项目总承包模式

D.ｐｍ模式

E.cｍ模式

正确答案:查看最佳答案

第77题:监理工作依据主要有()。

A.工程建设方面的法律法规

B.工程所在地的规定和政策

C.建设工程监理合同

D.政府批准的工程建设文件

E.其他建设工程合同

正确答案:查看最佳答案

第78题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--安徽省合肥监理工程师在线考核模拟试题报名时间请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第79题:风险识别的特点包括()。

A.多样性

B.个别性

C.客观性

D.主观性

E.不确定性

正确答案:查看最佳答案